建筑施工合同【精】
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,我們用到合同的地方越來(lái)越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的建筑施工合同,歡迎閱讀與收藏。
建筑施工合同1
建設(shè)單位: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方施工,達(dá)成如下協(xié)議,供雙方共同遵守。
第一條、 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、建筑面積:約2。
4、工程總造價(jià):
第二條、 工程造價(jià)及承包方式(以下單價(jià)均含稅費(fèi))
1、承包方式按包工包料執(zhí)行;地面鋪設(shè) 2結(jié)算、砼12公分按40元 2結(jié)算、砼18公分按50元 2結(jié)算。
2、鋼架棚按 2計(jì)算,按水平投影面積結(jié)算;材料規(guī)格:柱子;125
2.0厚,上下弦;50
1.8厚,行條;20
1.6厚,蓋0.326彩鋼瓦。
3、封邊按
2計(jì)算;材料用32管和15管。
4、砌墻40元平方,(XXX水泥磚、不包含批灰)。
第三條、 工程工期
1、本合同工程工期為連續(xù)的,自年日算起。
2、若遇不可抗力,停水停電工期順延。
第四條、工程質(zhì)量及保修
1、工程保修期為個(gè)月(,保修期從驗(yàn)收之日起計(jì)算(延期驗(yàn)收則從初步驗(yàn)收或交付使用之日算起)。
2、保修期內(nèi)若工程出現(xiàn)問(wèn)題需要維修時(shí),甲方通知乙方,乙方應(yīng)在接到通知之日起____日進(jìn)行維修。
第五條、結(jié)算方式及付款方式:
1、付款方式:乙方材料進(jìn)場(chǎng)3天內(nèi)付工程總造價(jià)的30%,主體完工蓋瓦前付工程總造價(jià)的50%,余款工程驗(yàn)收后以實(shí)際測(cè)量面積結(jié)算十天內(nèi)一次性付清。
第六條、雙方責(zé)任
1、為確保工程的'順利進(jìn)行,甲方無(wú)償提供水電給乙方。
2、乙方應(yīng)全權(quán)負(fù)責(zé)工程施工安全,在施工過(guò)程中發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑施工合同2
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行,為明確雙方在建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù),本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。
一:工程慨況
該工程位于
磚混一層,建筑面積為 平方米,以及室內(nèi)裝修。
二:承包方式
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三:合同價(jià)款
金額(大寫): 萬(wàn)元(人民幣)。
四、工程承包范圍
按甲方提供施工圖,乙方負(fù)責(zé)所有施工機(jī)械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。主要分土建部分和室內(nèi)裝修部分如下:
圍墻、大門(大門:防盜門寬1。5米、門頂用三角破面琉璃瓦),由甲乙雙方協(xié)商后,決定甲方增加一萬(wàn)元工程投資,承包給乙方。 土建部分:基礎(chǔ)為50公分漿砌石基礎(chǔ);寬40公分地圈梁(配筋為:16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號(hào),間距20公分);高80公分漿砌石;正負(fù)零圈梁(配筋為:16型鋼筋6根、闊筋為:8號(hào),間距20公分);基礎(chǔ)主柱子配筋為:分別16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號(hào),間距20公分;構(gòu)造柱配筋為:分別16型螺紋鋼6根、闊筋為:8號(hào),間距20公分;屋面為現(xiàn)澆板(配筋為:10號(hào)鋼筋、8鋼筋,間距為15公分)。坡屋面
材料由甲方負(fù)責(zé)提供,由乙方負(fù)責(zé)安裝。嚴(yán)格按照施工圖要求施工。
裝修部分:裝修標(biāo)準(zhǔn)為中等裝修,包工包料。主要由:外墻四面貼外墻磚(顏色由甲方自選決定)。外門為防盜門、室內(nèi)門為實(shí)木門;窗戶材料為羅普斯金鋁合金;室內(nèi)電線全部用銅芯線;燈具用吊燈;
漢式客廳屋頂為吊頂、地板用強(qiáng)化木地板;
藏式客廳為藏式屋頂、地板用強(qiáng)化木地板;
小孩臥室兩間,屋頂為吊頂、地板用強(qiáng)化木地板;
廚房屋頂為旺鵬膠旺鵬、地板用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、四周墻面用白色內(nèi)墻磚;
衛(wèi)生間(浴室)屋頂為旺鵬膠旺鵬,安裝浴霸、座便器,地磚用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、墻面用白色內(nèi)墻磚;
經(jīng)堂屋頂為吊頂、地板用強(qiáng)化木地板;
走廊地板用瓷磚(顏色由甲方自選決定);
樓梯用防滑瓷磚;扶手用不銹鋼。
五:承包價(jià)格及付款方式
1:價(jià)格:1450元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國(guó)家規(guī)定計(jì)算方式計(jì)算,增減工程量按照市場(chǎng)行情,雙方協(xié)商解決。
2:付款方式為分三期付款。第一期為基礎(chǔ)、備料完后付總工程量的40%;第二期為主體框架完后付總工程量的30%;工程竣工后付總工程量的15%;剩下15%為保修金,保修期為兩年。保修期結(jié)束后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性余額付清。(保修期內(nèi)如有質(zhì)量問(wèn)題乙方負(fù)責(zé)返工達(dá)標(biāo),達(dá)標(biāo)后另外賠材料)。
六:工期及安全責(zé)任
工期從20xx年4月15日到20xx年7月20日全部竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項(xiàng)均由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)按工程的要負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無(wú)關(guān)的`事,必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工,電焊作業(yè)注意防火等。
施工過(guò)程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù),乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人,特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同,慨不結(jié)算,乙方無(wú)條件賠償。
以上合同內(nèi)容望雙方遵守各自責(zé)任,本合同一式二份,自簽字之日期生效。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月
日
建筑施工合同3
業(yè) 主 方: (簡(jiǎn)稱甲方),住址:
聯(lián)系電話: 身份證號(hào)碼:
承 包 方: (簡(jiǎn)稱乙方),住址:
聯(lián)系電話: 身份證號(hào)碼:
甲方在位于 省 市 區(qū) 鎮(zhèn) 村 社擬建房
屋一幢,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,由乙方負(fù)責(zé)承攬施工。為明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則,確保建房施工過(guò)程中的安全、質(zhì)量、工期、工程款支付等,經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以供甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、 承包方式:
本工程采用甲方提供建筑材料,乙方組織施工人員、機(jī)械設(shè)備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時(shí)水電管線、安全防護(hù)用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設(shè)備物資進(jìn)行承包施工,既:包施工質(zhì)量、施工安全、工期的承包方式進(jìn)行承包。
二、 計(jì)劃工期:
計(jì)劃開(kāi)工日期:20xx年 月 日,計(jì)劃竣工日期:20xx年 月 日,工期 (日歷)天。
三、 承包范圍:
按照甲方提供的施工圖紙,承包范圍包括:基礎(chǔ)土方開(kāi)挖及回填、基礎(chǔ)工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內(nèi)室外抹灰及面磚粘貼,-外散水工程、給排水及強(qiáng)弱電安裝工程等,既:除室內(nèi)乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內(nèi)容均由乙方負(fù)責(zé)。
四、 承包單價(jià):
按照建筑面積每平方米 元(大寫 元整)進(jìn)行造價(jià)計(jì)算,該單價(jià)包括人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、工用具使用費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、安全施工措施費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等除甲方材料費(fèi)以外的全部施工費(fèi)用。
五、 付款方式:
按工程進(jìn)度付款:一樓主體完成后支付 元,全部主體完工屋面斷水后支付 元,全部工程完工經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格后,甲乙雙方按照實(shí)際竣工的建筑面積進(jìn)行總價(jià)計(jì)算,本次支付至總價(jià)款的95%,留5%作為工程質(zhì)量保修金,工程質(zhì)量保修期為一年,保修期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方一次性支付全部尾款,保修金不計(jì)息。
六、 施工安全
1、乙方在組織工人施工過(guò)程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故的發(fā)生,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn),責(zé)任全部由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn),則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。
2、乙方的施工人員必須身體健康,乙方負(fù)責(zé)人必須對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來(lái)人員進(jìn)行施工安全教育、安全告知和安全監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素,消除安全事故的隱患,隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促,確保工程施工安全和工程質(zhì)量。
3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
4、乙方須具有從事房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
七、 施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的`方式承包給乙方建筑。
2、甲方負(fù)責(zé)提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前3 天通知甲方購(gòu)買所需材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等,費(fèi)用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問(wèn)題由乙方自己解決,費(fèi)用由乙方自理。
八、 工程質(zhì)量:
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時(shí)要按照施工圖及建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè),確保施工質(zhì)量符合《建筑施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求進(jìn)行修改或返工;返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
4、房屋建成后,因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重建的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用,并賠償甲方的相關(guān)損失。
九、 工期延誤:
工期從20xx年 月 日開(kāi)始建設(shè),工期為 (日歷)天。無(wú)正當(dāng)理由,乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或停水造成停工。
2、不可抗拒的自然災(zāi)害,如地震、洪水、冰雹等。
3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說(shuō)明)。
十、 違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法:
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行返修;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方違約,甲方有權(quán)解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,在工程相應(yīng)進(jìn)度完成五天后,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬(wàn)分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5 天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
十一、 合同的生效與終止:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗(yàn)收合格,質(zhì)量保修期滿后甲方付清全部工程款后,該合同自動(dòng)失效。
十二、 其他:
以上合同條款,雙方必須共同遵守。若有變更補(bǔ)充,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(按手。 乙方簽字(按手印):
合同簽訂日期:
20xx年 月 日
建筑施工合同4
甲方:_________________xx縣水庫(kù)移民工作管理局
乙方:_________________
為實(shí)施好xx縣20xx年度大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目,解決xx、xx人飲問(wèn)題,現(xiàn)將該項(xiàng)目發(fā)包給乙方實(shí)施。為保證工程能按期、保質(zhì)、保量完成建設(shè)任務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂合同如下:_________________
一、工程名稱:_________________20xx年度大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目。
二、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模
1。內(nèi)容:_________________xx、xx人飲工程。
2。規(guī)模:_________________按設(shè)計(jì)圖紙和預(yù)算。
三、工程造價(jià)
工程總造價(jià)總投資約合計(jì)人民幣叁拾肆萬(wàn)元(¥34。00萬(wàn)元),工程造價(jià)按實(shí)際驗(yàn)收工程量審計(jì)結(jié)算為準(zhǔn)。
四、承包方式:_________________工程采取由乙方包工、包料、包質(zhì)量。
五、工程日期:_________________開(kāi)工時(shí)間為年月日,竣工時(shí)間為年月日,工期為天。
六、甲乙雙方責(zé)任
甲方:_________________按時(shí)提供施工設(shè)計(jì)圖紙,施工期間,甲方不定期派監(jiān)理員到實(shí)地進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督。
乙方:_________________按照《施工合同》及甲方提供的施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施
工,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),在施工期間要接受甲方質(zhì)量檢查和監(jiān)督,
凡工程質(zhì)量不合格造成返工所發(fā)生的'一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、搞好安全生產(chǎn):_________________乙方在施工中應(yīng)注意安全,乙方人員在施工中出現(xiàn)的意外事故均與甲方無(wú)關(guān),由乙方自行負(fù)責(zé)。
八、工程付款方式:_________________工程竣工后,經(jīng)甲方組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收合格后,付80%工程款。經(jīng)審計(jì)部門出工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告后,再付15%。提留5%作為工程質(zhì)量保證金。如一年后工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,保證金如數(shù)退還。
九、本合同經(jīng)雙方法人親自簽蓋章即生效,至工程竣工驗(yàn)收,并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份,甲方兩份,乙方一份,財(cái)政局一份。
甲方:_________________xx縣水庫(kù)移民工作管理局
法人代表:_________________
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:_________________
乙方:_________________
法人代表:_________________
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:_________________
簽訂日期:_________________
建筑施工合同5
一、建筑施工合同中管理費(fèi)
。ㄒ唬┕芾碣M(fèi)全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院(20xx)民抗字第10號(hào)案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得!薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定:“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的,責(zé)令改正,沒(méi)收違法所得,并處罰款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級(jí);情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷資質(zhì)證書(shū)! 收繳或者沒(méi)收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得,充分體現(xiàn)了法律對(duì)非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評(píng)價(jià),立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場(chǎng),保證建筑工程質(zhì)量,進(jìn)而保證人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。具體到本案,十六化建公司依據(jù)無(wú)效的《設(shè)備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費(fèi),系違法分包所得,是典型的非法所得,無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒(méi)有法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以收繳。
最高人民法院審理認(rèn)為:根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得!鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對(duì)“非法轉(zhuǎn)包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳,目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系,及時(shí)制裁違法行為,進(jìn)一步規(guī)范建筑市場(chǎng),保證建筑工程質(zhì)量,進(jìn)而保證人民生命、財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定,不能因?yàn)檫m用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實(shí)際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費(fèi)。
上述案件中,最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無(wú)效后,依據(jù)《解釋》第四條對(duì)定,將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費(fèi),認(rèn)定為“非法所得”。但是對(duì)該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式,而是根據(jù)案件實(shí)際情況,以公平公正原則為基礎(chǔ),以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn),做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M(fèi)支付比例
最高人民法院(20xx)民申字第1277號(hào)案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無(wú)效,合同自成立時(shí)起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費(fèi)的條款亦無(wú)效,故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請(qǐng)求姚漢昭、姚漢林支付管理費(fèi)用,不予支持。騰達(dá)公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào),原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費(fèi)55.6241萬(wàn)元,并無(wú)不當(dāng)。
最高人民法院(20xx)民申字第1635號(hào)案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:原審判決鑒于教育公司對(duì)工程進(jìn)行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數(shù),參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費(fèi)的實(shí)際情況,按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費(fèi)公平合理。
上述案件中,最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無(wú)效后,根據(jù)無(wú)效合同的處理原則,認(rèn)定合同中的管理費(fèi)條款亦無(wú)效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作,依據(jù)民法中的公平原則,酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)支付比例。最高人民法院并未將管理費(fèi)視為工程價(jià)款的一部分,從而參照合同約定確定管理費(fèi)數(shù)額,而是將管理費(fèi)確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費(fèi)用,從而酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)數(shù)額。
(三)根據(jù)過(guò)錯(cuò)原則確定管理費(fèi)數(shù)額
最高人民法院(20xx)民申字第861號(hào)案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定:乙方(余松堅(jiān)、黃澤喜)按工程實(shí)際結(jié)算總價(jià)的22%扣繳甲方(中太公司)的工程管理費(fèi)、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同,應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效,中太公司與余松堅(jiān)、黃澤喜對(duì)合同無(wú)效均有過(guò)錯(cuò)。此筆管理費(fèi)、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭(zhēng)工程漁利費(fèi)用,屬違法所得,不宜認(rèn)定為合同無(wú)效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)算的工程款;盡管此約定是當(dāng)事人真實(shí)意思表示,但合同被認(rèn)定為無(wú)效后,如何分配此筆費(fèi)用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇;一、二審判決根據(jù)案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當(dāng)。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款,法律依據(jù)不足,本院不予支持。
上述案件中,最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無(wú)效后,根據(jù)我國(guó)《合同法》第五十八條規(guī)定:“合同無(wú)效或者被撤銷后,因該合同取得的`財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒(méi)有必要返還的,應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失,雙方都有過(guò)錯(cuò)的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”上述案件中,非法轉(zhuǎn)包人和實(shí)際施工人對(duì)涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯(cuò),最高人民法院根據(jù)過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則,依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費(fèi)數(shù)額。
。ㄋ模└鶕(jù)合同履行情況結(jié)算
最高人民法院(20xx)民申字第1078號(hào)案件,最高人民法院審理認(rèn)為:對(duì)管理費(fèi),從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看,雙方在有關(guān)會(huì)議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對(duì)此,實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支,屬于工程價(jià)款的一部分,即使合同無(wú)效,雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實(shí)進(jìn)行結(jié)算。因此,二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費(fèi),并無(wú)不當(dāng)。
上述案件中,最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無(wú)效后,認(rèn)定涉案管理費(fèi)屬于工程價(jià)款的一部分。《解釋》第二條規(guī)定:“建設(shè)工程施工合同無(wú)效,但是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格,承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的,應(yīng)予支持。”上述案件中,涉案合同雖然無(wú)效,但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù),該管理義務(wù)對(duì)應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗(yàn)收合格,雙方參照合同結(jié)算工程價(jià)款時(shí),亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實(shí)結(jié)算管理費(fèi)。
。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M(fèi)無(wú)需再支付
最高人民法院(20xx)民申字第1522號(hào)案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得!备鶕(jù)上述規(guī)定,人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中,因當(dāng)事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費(fèi),且華隆公司未能提交對(duì)此項(xiàng)工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應(yīng)管理費(fèi)的證據(jù),二審法院對(duì)此處理并無(wú)不當(dāng)。
二、建筑施工合同的法律含義
建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同,施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù),建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工,發(fā)包人支付價(jià)款的合同,是建設(shè)工程的主要合同,同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方,雙方是平等的民事主體。
三、管理費(fèi)用的法律意思是什么
管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費(fèi)用。包括的具體項(xiàng)目有:企業(yè)董事會(huì)和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的,或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、管理人員工資及福利費(fèi)等。
管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用,在發(fā)生的當(dāng)期就計(jì)入當(dāng)期的損失或是利益。
企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理費(fèi)用”科目,核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無(wú)余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。
建筑施工合同6
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方將位于磚混構(gòu)造民房交由乙方承建,為了使工程能按質(zhì)、按量、按時(shí)完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,簽訂以下協(xié)議:
一、工程名稱:
磚混構(gòu)造柱一樓一底共二層民房(總面積約平方米),其中:第一層層高4米,第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米,除天井為混凝土地坪外,其它均要貼地板磚,要求平墻,內(nèi)墻刮鋼化粉二道,外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。
二、承包性質(zhì):
包工不包料,按主體建設(shè)實(shí)際投影面積計(jì)算,每平方米工價(jià)元整(¥:元/平方米)。
三、承包范圍:
工程從地腳圈梁、化糞池、室內(nèi)裝潢(鋪瓷磚、衛(wèi)生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的)、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負(fù)責(zé)承建施工,達(dá)到平整光滑、美觀。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù):
工程均由甲乙雙方協(xié)商的建設(shè)方案進(jìn)行施工,在施工過(guò)程中不要給甲方造成材料浪費(fèi),合理使用,如有需要更改的地方經(jīng)甲方同意后方可更改。
1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通,提供必要的建筑材料;
2、施工所需的攪拌機(jī)、震動(dòng)器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供;
3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機(jī)并且有振動(dòng)器振動(dòng),澆柱必須使用插入式振動(dòng)器振動(dòng);
4、整幢房子的施工的線條要平直,墻面要平整、光滑,瓷磚的角線及平整度必須符合建筑質(zhì)量要求;
5、乙方要嚴(yán)格遵照甲方的要求,按國(guó)家頒布的現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計(jì)施工規(guī)范行政標(biāo)準(zhǔn)施工,為確保工程質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到甲方要求,甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工或返工,若不改正,甲方有權(quán)單方終止合同并拒付工程款。
6、乙方及臨時(shí)工的食宿由乙方自行解決,甲方不再提供任何費(fèi)用。
7、在施工過(guò)程中,安全第一,閑雜人員不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),乙方必須按國(guó)家的安全生產(chǎn)規(guī)定施工,在施工過(guò)程中造成各種意外事故,一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
10、乙方所需的建材,必須事先通知甲方,乙方不能以任何借口私自停工。
11、甲方負(fù)責(zé)把材料運(yùn)到工地,其它由乙方自行解決。
12、雙方均有權(quán)提供建議和要求,并有義務(wù)接受對(duì)方的合理化建議,要求難以達(dá)成一致的,按甲方意見(jiàn)處理。
13、因不可抗力因素所造成的損失,由雙方共同承擔(dān)。
五、施工及工程質(zhì)量要求:
按國(guó)家民用建筑標(biāo)準(zhǔn)和圖紙要求進(jìn)行施工,未明確的由雙方共同協(xié)商,必須符合質(zhì)檢要求。
1、室內(nèi)鋪地板磚,衛(wèi)生間帖衛(wèi)生磚,其它墻面用鋼化粉刮白抹平,達(dá)到平整光滑、美觀為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的.,單項(xiàng)施工完畢,施工人員必須將室內(nèi)的殘?jiān)甯蓛簟?/p>
2、樓梯踩步貼地板磚,豎面貼地板磚,面積按投影面積計(jì)算,不按斜度計(jì)算。墻體右山墻和內(nèi)墻為18厘米厚,衛(wèi)生間及廚房門墻為12厘米,干后刮兩道鋼化粉。
3、乙方在施工期間不得隨意浪費(fèi)材料,原則上當(dāng)天的漿料必須當(dāng)天用完,漿號(hào)必須符合建筑標(biāo)準(zhǔn)所需的漿號(hào)。
4、施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后必須嚴(yán)格施工管理,確保施工安全,對(duì)施工過(guò)程中造成的人員傷亡(包括第三者的人員傷亡),由乙方承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
5、整幢房屋的主體和附屬工程建設(shè)的質(zhì)量,甲方聘請(qǐng)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理部門會(huì)同乙方共同進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,若達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需返工的部分,工料全部由乙方承擔(dān)。
六、工期要求:
乙方必須按甲方測(cè)定好的時(shí)間進(jìn)行澆制,施工日期從20x年月日起至20x年月日,全部工程必須在年月日前竣工驗(yàn)收,交付使用。
七、乙方每建好一層結(jié)束后支付工價(jià)4000元,以后按工程進(jìn)度付款。
工程完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后,付清所余工價(jià)。
八、違約責(zé)任:
1、新建房保修期為二年,若出現(xiàn)下列情況,甲方不得以任何借口不維修,保修和維修的工料由乙方自負(fù)。
①板面、墻體等出現(xiàn)裂縫(板面細(xì)小線縫在2mm以內(nèi)除外);②房屋出現(xiàn)坍塌跳殼、頂板脫落;
③其它因建筑質(zhì)量不合格而引起的損失。
2、雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真履行合同協(xié)議,否則甲、乙雙方有權(quán)單方解除合同,違約造成的所有損失均由違約方承擔(dān)。
九、如有未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,此合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方不得在合同中做任何改動(dòng)(除允許對(duì)方同意外),此合同從簽字之日生效,在工程全部完工驗(yàn)收合格、結(jié)賬完畢自行終止。
甲方(簽字蓋手。篲_________
乙方(簽字蓋手。篲_________
_____年_____月_____日
建筑施工合同7
甲方:
乙方:
甲方因施工需要雇傭乙方為臨時(shí)工,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,具體事宜如下:
1、甲方負(fù)責(zé)乙方上崗前的安全培訓(xùn),并經(jīng)過(guò)體檢與安全考試合格者方可上崗,同時(shí)安排食宿及日常管理。
2、乙方人員必須遵守用工單位的各項(xiàng)規(guī)章制度,聽(tīng)從指揮服從分配,如有違章違紀(jì),經(jīng)教育不改或不服從分配,甲方有權(quán)予以辭退。
3、乙方在施工中因違章作業(yè),違反勞動(dòng)紀(jì)律,發(fā)生人身傷亡事故,由乙方個(gè)人負(fù)責(zé)。
4、工作期間按日工資計(jì)算,按月支付,如有加班加點(diǎn)按用工單位的考勤辦理,乙方不享受勞動(dòng)保護(hù)和福利待遇
5、甲方無(wú)正當(dāng)理由不能借故辭退乙方,乙方在工作中由于不按作業(yè)程序擴(kuò)大作業(yè)范圍等違章作業(yè)造成的.事故,由乙方負(fù)法律責(zé)任,對(duì)未造成事故者可考慮后果承擔(dān)損失的費(fèi)用,具體數(shù)量由甲方根據(jù)情節(jié)輕重確定。
6、此合同自簽訂之日起生效,至本工程結(jié)束,雙方要嚴(yán)格遵守合同內(nèi)容。
甲方簽字:
乙方簽字:
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
建筑施工合同8
甲方:_______________
乙方:_______________
施工協(xié)議書(shū)武陽(yáng)xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元(十九萬(wàn)元整)
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________承德XX公司
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽(yáng)xx麗園小區(qū)景觀xx工程,簽訂以下協(xié)議:_________
一、xx工程內(nèi)容:_________
平米等xx工程(詳見(jiàn)施工圖紙)。
以上項(xiàng)目均按雙方會(huì)審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、xx工期:_________
1、xx開(kāi)工日期:_________本項(xiàng)目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、xx施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認(rèn)工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、xx發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
三、xx工程合同價(jià)款:_________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_(tái)190000.00元(十九萬(wàn)元整),若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)際發(fā)生結(jié)算。
四、xx承建方式
1、乙方對(duì)建筑工程包工、包料、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對(duì)乙方所進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行確認(rèn)核準(zhǔn)制。乙方對(duì)其提供所承
建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方共同確認(rèn)方可進(jìn)行施工。
3、xx施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生的水電費(fèi)用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:_________
1、本工程無(wú)預(yù)付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款:_________支付次數(shù)分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗(yàn)收合格,付給
該項(xiàng)工程款合同金額60%。四角亭b亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗(yàn)收合格,付給該項(xiàng)工程款合同金額60%。四角亭c亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗(yàn)收合格,付給該項(xiàng)工程款合同金額60%。廊架c完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗(yàn)收合格,付給該項(xiàng)工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗(yàn)收合格,付給該項(xiàng)工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項(xiàng)工程總費(fèi)用(工程總價(jià))的20%。
3、工程全部完工后三個(gè)月內(nèi),付工程總費(fèi)用(總價(jià),包括業(yè)主
認(rèn)可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費(fèi)用(含業(yè)主認(rèn)可的簽證、變更費(fèi)用)10%為質(zhì)
保金,工程全部完工并已驗(yàn)收合格為時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)算,一年后支付。
3、此合同所描述款項(xiàng)含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為
3.41%)。
六、xx工程質(zhì)量要求:_________
1、xx乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求
及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng),甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的.一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、xx施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證(采用視頻資料)。
七、xx工程竣工驗(yàn)收結(jié)算:_________
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng),甲方在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,并于驗(yàn)收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算。
八、xx延期違約責(zé)任:_________
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,
則每延誤一天計(jì)罰人民幣500元;若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書(shū)面要求,甲方在三天內(nèi)書(shū)面確認(rèn)工期可順延。
九、xx質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算工程質(zhì)保期,質(zhì)保期為十二個(gè)月。質(zhì)保期從竣工驗(yàn)收之日開(kāi)始計(jì)算,xx期滿后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項(xiàng)規(guī)定:_________
1、施工期間,甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整,應(yīng)提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應(yīng)提前二天以書(shū)面形式上報(bào)甲方,經(jīng)甲方及設(shè)計(jì)部門處理后再行施工,所有修改調(diào)整的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實(shí)各項(xiàng)安
全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。乙方承建
的土建項(xiàng)目,應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合,要求應(yīng)用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止:_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲
方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應(yīng)盡可能協(xié)商解決?裳a(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議,xx補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________
1、工程圖紙2、工程預(yù)算書(shū)
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
建筑施工合同9
業(yè) 主(以下稱甲方):
承建方(以下稱乙方):
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:房屋建筑工程(以下稱本合同工程)
工程地點(diǎn):
工程結(jié)構(gòu):
建筑面積:
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包范圍
承包范圍:本合同工程項(xiàng)目的施工、完工、缺陷修復(fù)和保修期內(nèi)的保修。本房屋工程項(xiàng)目包括:
1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方(含平整、基礎(chǔ)、框架柱、梁、墻體、樓梯、現(xiàn)澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內(nèi)墻粉刷、外墻立面、屋面和衛(wèi)生間防水、門前臺(tái)階、化糞池、水電施工敷設(shè)、內(nèi)外裝修等)。
2、未提及部分甲乙雙方協(xié)商解決。
四、工程期限
1、本合同乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為 年 月 日,整個(gè)工程在 年月 日之前完成,合同工期共 個(gè)月。
2、本條款所規(guī)定的合同工期,是指合同內(nèi)的工程實(shí)體通過(guò)竣工驗(yàn)收的時(shí)間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達(dá)到,不允許延誤。如甲方認(rèn)為整個(gè)工程或部分工程的進(jìn)度太慢,不能滿足確保關(guān)鍵工期的要求,甲方可指示乙方加快進(jìn)度或修改原施工計(jì)劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補(bǔ)償。
4、乙方必須按甲方要求,在開(kāi)工前作出實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和各分部分項(xiàng)工程的進(jìn)度計(jì)劃報(bào)甲方審批。經(jīng)過(guò)批復(fù)的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃將作為本合同書(shū)的一部分。
5、甲方保留對(duì)工程暫時(shí)停工的權(quán)利,乙方不應(yīng)拒絕。
五、工程質(zhì)量
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及本合同條款的有關(guān)約定。
2、乙方按圖紙施工,如出現(xiàn)質(zhì)量不合格,由乙方按照市場(chǎng)價(jià)格賠償甲方。
3、無(wú)論甲方是否進(jìn)行并通過(guò)了各項(xiàng)檢驗(yàn),均不解除乙方對(duì)自己承包的工程的'質(zhì)量所負(fù)責(zé)任,除非質(zhì)量問(wèn)題是由于甲方的原因引起,而此類質(zhì)量問(wèn)題乙方必須及時(shí)通知甲方。
4、無(wú)論工程材料是由否有甲方供應(yīng),均不解除乙方所負(fù)的工程全面質(zhì)量的責(zé)任,乙方應(yīng)該對(duì)各種材料、器材、設(shè)備按規(guī)范進(jìn)行檢查,拒絕不符合要求的材料、器材、設(shè)備用于工程。因質(zhì)量不合格造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程價(jià)款
1、本合同價(jià)費(fèi)用為完成本合同工程項(xiàng)目的不含材料費(fèi)用的其他全部費(fèi)用。本工程造價(jià) 元/㎡,結(jié)算以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)。
2、合同價(jià)包括了合同規(guī)定的明確和隱含的全部責(zé)任,以及為工程的正確施工、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)、完工和修補(bǔ)缺陷所需的全部有
關(guān)事項(xiàng)和物品(不含用于本工程的材料費(fèi))。
3、合同價(jià)包括了合同規(guī)定的勞務(wù)、施工機(jī)械工具、制造、運(yùn)輸、安裝、試驗(yàn)、調(diào)試、測(cè)試、維護(hù)、管理、利潤(rùn)、稅金及合同包含的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)等所應(yīng)有的費(fèi)用。
4、在合同履行過(guò)程中,甲方提出的任何建議、方案、要求,不管乙方是否采納,乙方不得提出任何追加費(fèi)用的要求。除非因甲方要求而引起規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)變化而引起的費(fèi)用變化可由雙方協(xié)商進(jìn)行合同費(fèi)用調(diào)整外,其余一切情況合同費(fèi)用均不作任何調(diào)整。
5、除非合同中另有規(guī)定以外,合同價(jià)適用于合同文件中規(guī)定或包括的任何項(xiàng)目的任何實(shí)施方法,乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費(fèi)用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技術(shù)措施均應(yīng)得到甲方的批準(zhǔn)和認(rèn)可。如乙方的施工方案和技術(shù)措施未得到甲方批準(zhǔn),由此引起的費(fèi)用、后果均由乙方負(fù)責(zé)。
七、工程付款方式
1、合同簽訂時(shí)預(yù)付 元。
2、施工到±0。00米,驗(yàn)收合格后,付 元。
3、施工到一層板澆灌結(jié)束,驗(yàn)收合格后,付 元。
4、施工到二層板澆灌結(jié)束,驗(yàn)收合格后,付 元。
5、施工到三層板澆灌結(jié)束,驗(yàn)收合格后,付 元。
6、工程竣工驗(yàn)收后,付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質(zhì)量保證金,期滿付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應(yīng)安全、文明施工,遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。
2、乙方應(yīng)對(duì)工地施工的所有人員進(jìn)行安全教育,對(duì)每一項(xiàng)工序進(jìn)行安全技術(shù)交底,對(duì)施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)投保,發(fā)放安全防護(hù)用品等,配備專職安全員。
3、因乙方原因發(fā)生的一切不安全責(zé)任事故,包括對(duì)工地周圍過(guò)路行人車輛的可能發(fā)生的傷害事故,全部由乙方承擔(dān)一切損失,甲方概不負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)量保修
1、根據(jù)《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同約定本工程在正常使用條件下,地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2、未明事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定進(jìn)行。
十、甲方責(zé)任
1、提供圖紙,保證供應(yīng)施工所需材料。
2、按時(shí)支付工程進(jìn)度款。
3、解決圖紙不明地方。
十一、乙方責(zé)任
1、乙方所需機(jī)械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價(jià)易耗品由乙方自己提供,生活自理。
2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和國(guó)家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工,如圖紙不明白的地方提前提出,確保工程按質(zhì)按時(shí)完成。
3、每道工序完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后進(jìn)行下道工序。 十二、延期及違約責(zé)任
1、由于乙方的原因造成工程延期的,乙方必須向甲方支付誤期賠償費(fèi),甲方可從應(yīng)向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項(xiàng)賠償費(fèi)。此賠償費(fèi)的支
付并不能解除乙方應(yīng)完成工程的責(zé)任或合同規(guī)定的其他責(zé)任。
2、本合同誤期賠償費(fèi)每天按合同價(jià)的5%計(jì)算,由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內(nèi)容進(jìn)行付款和供應(yīng)材料,若違約,除乙方不負(fù)違約責(zé)任外,甲方應(yīng)向乙方付違約金5000元。
十三、材料、設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)和保管
1、甲方負(fù)責(zé)本合同所有材料、設(shè)備的采購(gòu)和供應(yīng),乙方有義務(wù)為甲方的材料、設(shè)備的采購(gòu)提供協(xié)助、指導(dǎo)和搬運(yùn)。
2、乙方除在施工組織設(shè)計(jì)中給出甲方采購(gòu)的材料、設(shè)備供貨計(jì)劃外,還應(yīng)在施工過(guò)程中提前提出材料、設(shè)備的采購(gòu)的通知。
3、施工過(guò)程中,乙方要節(jié)約用料,必須按照?qǐng)D紙及規(guī)范嚴(yán)格下料,如出現(xiàn)驗(yàn)收不合格導(dǎo)致的返工,所需材料及工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。乙方要做到工完料盡場(chǎng)地清,如出現(xiàn)余料各品種超過(guò)200kg,由乙方自負(fù)損失。
4、工地交貨的材料、設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)保管。甲方無(wú)論何時(shí)均不對(duì)乙方的施工機(jī)具、設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施的損失或損壞承擔(dān)任何責(zé)任。
十四、其他事項(xiàng)
1、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文本視為本合同的組成部分。
2、雙方自愿共同遵守本合同,各自履行合同責(zé)任,如一方違約,應(yīng)支付給對(duì)方10000。00元的違約金。
3、甲方支付給乙方的合同款,乙方必須盡快支付給工人,不得挪用,如造成人工工資問(wèn)題,甲方一概不負(fù)責(zé)任,后果由乙方自負(fù)。
4、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
十五、合同生效
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時(shí)間:年月 日
合同訂立地點(diǎn):
甲方: 乙方:
身份證號(hào)碼:身份證號(hào)碼:
住所:住所:
電話: 電話:
建筑施工合同10
發(fā)包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就本建設(shè)工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱:____________________________。
工程地點(diǎn):____________________________。
工程內(nèi)容:____________________________。
2、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準(zhǔn)。
3、合同工期
開(kāi)工日期:______年______月______號(hào)。
坯房竣工日期:______年______月______號(hào)。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號(hào)。
合同工期總?cè)諝v天數(shù):______天。
4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延。
(1)設(shè)計(jì)變更和工程量增加。
(2)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)______小時(shí)。
(3)不可抗力自然條件。
5、工程竣工:乙方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):__________縣質(zhì)量檢測(cè)局為準(zhǔn)。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價(jià)款
金額:建筑面積每平方米¥______元________建筑面積的總平方米。
工程預(yù)支款:¥______萬(wàn)元。
竣工日付款:余下總金額的______%。
工程款結(jié)算:檢測(cè)工程竣工日后______個(gè)月內(nèi)無(wú)任何施工質(zhì)量問(wèn)題則結(jié)清所欠佘款。
8、組成合同的'文件
(1)本合同協(xié)議書(shū)。
(2)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
(3)圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
10、乙方在施工過(guò)程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書(shū)面申請(qǐng),甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過(guò)程中如有造成不必在的浪費(fèi)則按照市價(jià)賠償。
11、甲方有權(quán)對(duì)乙方工程實(shí)施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過(guò)程中不得隨意調(diào)動(dòng)乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效。
合同訂立時(shí)間:____________年_______月______日。
合同訂立地點(diǎn):_______________________________。
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人:(簽名)____________
電話:______________
住所:____________________
承包人:(簽名)____________
電話:______________
住所:____________________
建筑施工合同11
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項(xiàng)目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
二、工程范圍:
三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災(zāi)害除外。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到本工程招標(biāo)文件及主體工程相關(guān)條款約定的技術(shù)規(guī)范。
五、合同價(jià)款:本工程采用總價(jià)包干形式即包工包料的固定價(jià)格形式發(fā)包。合同價(jià)格為施工圖紙所涵蓋內(nèi)容共人民幣 元整(¥: 元)。
六、工程款的結(jié)算及支付:
本協(xié)議所涉及工程款的支付:采用無(wú)預(yù)付款方式,承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務(wù)后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗(yàn)收計(jì)量報(bào)告及工程款支付資料,經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格和簽字認(rèn)可,并通過(guò)相關(guān)程序?qū)徟,由發(fā)包人支付工程款60%;在整個(gè)工程竣工驗(yàn)收合格和完成工程結(jié)算及決算審計(jì)工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質(zhì)量保修金在工程保修期滿后無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題即無(wú)息付清。
七、各方權(quán)利和義務(wù):
(一) 發(fā)包人
1、開(kāi)工前向承包人提供現(xiàn)場(chǎng)的.水準(zhǔn)點(diǎn)及完整的施工圖三套。
2、開(kāi)工前組織承包人、設(shè)計(jì)單位、工程質(zhì)量監(jiān)督等人員參加圖紙會(huì)審,并由設(shè)計(jì)人員交待技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。
3、對(duì)承包人在施工過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)操作或出現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患時(shí),有權(quán)下達(dá)停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
。ǘ 承包人
1、按招投標(biāo)文件和主體工程合同條款規(guī)定及國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理工程建設(shè)過(guò)程中(含招投標(biāo))屬于承包人辦理的各項(xiàng)手續(xù),并承擔(dān)其稅費(fèi)。
2、負(fù)責(zé)施工用水、用電、續(xù)接和臨時(shí)設(shè)施的準(zhǔn)備工作及其費(fèi)用。
3、嚴(yán)格按施工圖及說(shuō)明進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定時(shí)間如期完工,工程完工后清運(yùn)建筑垃圾及多余土方,做到工完場(chǎng)清和場(chǎng)地平整。
4、在施工過(guò)程中,要注意安全生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責(zé)任均由承包人承擔(dān)(包括承擔(dān)安全部門或機(jī)構(gòu)作出的處罰),發(fā)包人概不負(fù)責(zé)。
5、工程完工后,承包人應(yīng)及時(shí)整理工程結(jié)算資料,通過(guò)有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算,向發(fā)包人申請(qǐng)進(jìn)行竣工結(jié)算、決算審計(jì)和撥付工程價(jià)款。
6、承包人應(yīng)按技術(shù)規(guī)范要求施工,隨時(shí)接受發(fā)包人、監(jiān)理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協(xié)議時(shí),承包人以現(xiàn)金的方式交納履約保證金 萬(wàn)元(¥:萬(wàn)元)到發(fā)包人帳戶。依據(jù)本次的招標(biāo)文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現(xiàn)違約情況,發(fā)包人將按招標(biāo)文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過(guò)程中履行完全部條款,待整個(gè)工程驗(yàn)收合格并通過(guò)竣工決算完畢后無(wú)息退還余下履約保證金。
八、質(zhì)量要求:參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責(zé)任:參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準(zhǔn)。
十一、在工程施工過(guò)程中,發(fā)包方書(shū)面給予承包方的工作聯(lián)系函屬本協(xié)議的補(bǔ)充文書(shū),與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經(jīng)合同方共同協(xié)商解決。
發(fā)包人簽章:(公章) 承包人(公章)
年 月 日
建筑施工合同12
甲方:
乙方:
甲方將位于創(chuàng)興印務(wù)有限公司伙食團(tuán)位置,建蓋職工自住用房的建設(shè)施工工程,經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程形式:
1、此次建房的.施工承包方式為乙方包工不包料,材料由甲方供給,乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備,甲方提供用電用水,施工人員吃住由乙方自理;
2、乙方在施工過(guò)程中應(yīng)注意施工安全,全程對(duì)施工安全負(fù)完全責(zé)任,因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負(fù)責(zé)任,以甲方無(wú)關(guān);
3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說(shuō)明,建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋,但必須要保證建蓋房的安全性。
二、工程價(jià)格和承包內(nèi)容:
建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團(tuán)改造的住房及過(guò)道),甲方將包括挖基礎(chǔ)、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂?shù)慕ㄖ┕と堪,承包給乙方(其中包括:貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛(wèi)生間設(shè)施安裝,如:蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺(tái)架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網(wǎng)、水表、電表等)。乙方施工承包單價(jià)為每平方米170元,預(yù)算總價(jià)40970元,最終工程結(jié)算總價(jià)按實(shí)際完工建筑面積計(jì)算。
三、施工要求:
1、基礎(chǔ)根據(jù)地質(zhì)要求開(kāi)挖深度;
2、嚴(yán)格按建筑施工規(guī)范施工;
3、乙方必須保證施工質(zhì)量和安全,完工后由甲方按照施工規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,如質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,乙方應(yīng)重新修繕至符合甲方要求為止,并賠償給甲方所造成的損失費(fèi)用;
4、施工工期自簽訂合同之日起50天內(nèi)完成,因天氣原因造成停工影響可按工期延遲,若延誤工期,則每天按200元處罰。
四、付款方式:
開(kāi)工之日付總價(jià)的20%;屋頂完成付總價(jià)的20%;驗(yàn)收合格后支付結(jié)算總價(jià),扣除原預(yù)付款和10%的質(zhì)保金;10%的質(zhì)保金待驗(yàn)收交付使用后三個(gè)月內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題則一次性付清。
五、其它:乙方應(yīng)提供相應(yīng)收據(jù)(普通收據(jù)或發(fā)票),并配合甲方處理支付款業(yè)務(wù)。
六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,本合同一式二份,甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協(xié)商補(bǔ)充合同。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同13
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就_____________小區(qū)______、______號(hào)樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點(diǎn):________________
3、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):________________
4、資金來(lái)源:________________
5、工程內(nèi)容:商住樓建安工程。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6、工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目。
二、合同工期
計(jì)劃開(kāi)工日期:_________年_____月_____日。
計(jì)劃竣工日期:_________年_____月_____日。
工期總?cè)諝v天數(shù):_____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1、簽約合同價(jià)為:
人民幣(大寫):_________(¥元);
2、合同價(jià)格形式:根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理:_________。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
。1)中標(biāo)通知書(shū)(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
。3)專用合同條款及其附件;
。4)通用合同條款;
。5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
。6)圖紙;
。7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書(shū);
。8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的`補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3、發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于_________年_____月_____日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長(zhǎng)治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)_____份,承包人執(zhí)_____份。
發(fā)包人:(公章)_________________承包人:(公章)_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工合同14
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:_________________
2、工程地點(diǎn):_________________
3、承包內(nèi)容:_________________
4、承包范圍:_________________
5、承包方式:_________________
6、質(zhì)量要求:_________________
7、工期要求:_________________
二、甲方工作:
1、甲方指派為駐工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作,對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
2、負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。
三、乙方工作:
1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)工前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定:
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說(shuō)明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過(guò)驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
五、關(guān)于工期的約定:
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無(wú)故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關(guān)于價(jià)款和結(jié)算的約定:
1、雙方商定本工程合同承包價(jià)格每平米__________元(人民幣)。
2、本承包價(jià)格包含人工費(fèi)。
3、付款方式:_________________現(xiàn)金
a、開(kāi)工后1日內(nèi),甲方付款10000元作為乙方的前期進(jìn)場(chǎng)費(fèi)。
b、施工每100米后,甲方結(jié)款一次
e、余款5%元待壹年后結(jié)清。
七、關(guān)于材料的約定:
1、甲方負(fù)責(zé)聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料,并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫(kù)后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時(shí)電),材料損耗按定額計(jì),超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在承包價(jià)格中相應(yīng)扣減。
3、所有進(jìn)場(chǎng)甲方的供材,乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對(duì)文明現(xiàn)場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴(yán)格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。
九、關(guān)于違約責(zé)任的約定:
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進(jìn)場(chǎng)施工的工作人員購(gòu)買人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽字):_________________
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方):
承包人(簡(jiǎn)稱乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________。
工程地點(diǎn):______________________。
資金來(lái)源:______________________。
工程內(nèi)容及性質(zhì):______________________。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):______________________。
二、工程承包范圍及方式
承包范圍:______________________。
承包方式:______________________。
三、合同工期
開(kāi)工日期:_________竣工日期:_________。
合同工期總?cè)諝v天數(shù):_________天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
2、甲,乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),手續(xù)以簽單為準(zhǔn)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收,乙方可以自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成的窩工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期也予順延。
五、工程款支付方式
1、工程價(jià)款及結(jié)算合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認(rèn)的`預(yù)算價(jià)款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:乙方進(jìn)場(chǎng)前_____日內(nèi),甲方應(yīng)付總工程款的_____%,計(jì)(大寫)_______元整;
2、當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半甲方第二次付總工程款的_____%,計(jì)(大寫)_____________元整;
3、剩余尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,計(jì)(大寫)_____________元整;工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括:
本合同協(xié)議書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)及其附件、本合同合同條款、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、圖紙及作法說(shuō)明、工程量清單、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)。
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、維修約定
1、本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起,為_(kāi)_____個(gè)工作日。
2、因甲方使用不當(dāng)或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方實(shí)行有償維修。
3、甲方在使用過(guò)程中要求更改或增加項(xiàng)目時(shí),乙方實(shí)行有償服務(wù)。
十、合同生效
1、合同訂立時(shí)間_________年_________月_________日;
合同訂立地點(diǎn):____________________;
雙方約定本合同自_________生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。
發(fā)包人:
______年____月_____日
承包人:
______年____月_____日
建筑施工合同15
發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù),雙方本著平等互利的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將?谑续P翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負(fù)責(zé),達(dá)成如下協(xié)議訂立本合同。
一、 工程概況:
1.1承包范圍:裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。
1.2承包方式:由于本裝修工程項(xiàng)目是合作關(guān)系,(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝完成;工程竣工后便于我司帶領(lǐng)其他小業(yè)主品鑒)相應(yīng)為我司推介2到3位業(yè)主供我方裝修進(jìn)行彌補(bǔ);材料由甲方采購(gòu);我司包清工:負(fù)責(zé)施工、包工期、包質(zhì)量、包施工安全和文明施工,包一次性竣工驗(yàn)收合格;依據(jù)《裝飾工程清單計(jì)價(jià)書(shū)及施工圖為準(zhǔn)》作為本合同附件。
1.3工程地點(diǎn):?谑 小區(qū)
1.4工程造價(jià):本工程造價(jià)為(大寫:肆萬(wàn)肆仟伍佰肆拾伍元 小寫¥44545.00元)
二、工程施工期限:
2.1本工程合同工期日歷天數(shù)為60天,自 年 月 日開(kāi)工,于 年 月 日竣工。
2.2因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
2.3因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
三、甲乙雙方責(zé)任:
3.1 甲方責(zé)任開(kāi)工前2天,甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位,并協(xié)助乙方辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。 3.2協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應(yīng)約定向承包人及時(shí)支付合同價(jià)款。
3.4乙方責(zé)任:開(kāi)工前2天,乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務(wù);解決乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表,遇特殊情況下承包人須推選出符合規(guī)定駐工地代表人選,在征得發(fā)包人沒(méi)有認(rèn)可的情況下,承包人擅自更換駐工地代表,須向發(fā)包人支付合同總價(jià)款的¥1‰違約金。
3.7負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火、防施工安全工作并承擔(dān)由此可能產(chǎn)生的責(zé)任及費(fèi)用。
3.8工地現(xiàn)場(chǎng)要做到 場(chǎng)容整齊、文明施工、工程完工清場(chǎng)(文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定)。
3.9嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程、環(huán)境保護(hù),嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)和垃圾等工作;構(gòu)建物(包含文物保護(hù)建筑)。
四、 結(jié)算方式及付款方法:
4.1即按(4.5)合同約定預(yù)算價(jià)并結(jié)算。
4.2可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
4.3工程變更簽證經(jīng)雙方確認(rèn)才可生效,在竣工驗(yàn)收結(jié)算后并一起支付。 4.51.82 付款流程:
第一期付款:合同簽訂后三天內(nèi),甲方支付合同總價(jià)款的50%,即人民幣 22272.5 元,作為工程預(yù)付款;
第二期付款:水電等隱蔽工程驗(yàn)收后支付合同總價(jià)款的45%,即人民幣 20_5.25 元,作為二期工程款;
第三期付款:工程竣工驗(yàn)收合格后5日內(nèi)付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款:
5.1乙方在工程完工后,不能按照合同及國(guó)家規(guī)范驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的,所造成的損失由乙方承擔(dān),給予乙方承包合同價(jià)的1‰的罰款。 5.2在施工過(guò)程中,乙方不能達(dá)到甲方施工工期的要求,甲方有權(quán)處予乙方承包價(jià)1‰的罰款,并終止合同的執(zhí)行,撤換施工隊(duì),由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
5.3乙方完工后應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的.設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)成品,如造成損失,應(yīng)加倍賠償。
5.4 乙方在施工過(guò)程中不得因自身原因擅自停工、退場(chǎng),如擅自停工,甲方有權(quán)向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款,每延期一天,罰款1‰。否則由此引起的責(zé)任費(fèi)用概由甲方承擔(dān)。
六、 工程驗(yàn)收:
6.1工程質(zhì)量達(dá)到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
6.2工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按照工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的人工費(fèi)用,材料損失。全部由承包方承擔(dān)。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位,承包人進(jìn)行自檢,并在隱蔽或中間驗(yàn)收前 24 小時(shí)以書(shū)面形式通知發(fā)包人驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄,驗(yàn)收合格,發(fā)包人在驗(yàn)收記錄上簽字后,承包人可進(jìn)行下道工序施工。驗(yàn)收不合格,承包人在發(fā)包人限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收,承包人承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤違約責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
6.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
6.5工程竣工后,乙方并通知甲方驗(yàn)收并簽字,在乙方發(fā)出通知后,5個(gè)工作日內(nèi),甲方若無(wú)簽字驗(yàn)收或甲方自行使用該裝修視為自動(dòng)驗(yàn)收通過(guò)。
七、服務(wù)條款:
裝飾工程結(jié)束后乙方將對(duì)(本裝飾項(xiàng)目工程4棟2單元1801)按國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行保修;裝飾項(xiàng)目工程1年、安裝項(xiàng)目工程2年、防水項(xiàng)目工程5年;保修期內(nèi)全部免費(fèi),但人為部分不在保修內(nèi),所發(fā)生的材料費(fèi)用概由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
八、附則條款:
本合同若有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商補(bǔ)充并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。
甲方: 乙方:
甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
聯(lián)系電話:
賬號(hào): 賬號(hào):
簽約地:
年 月 日
【建筑施工合同】相關(guān)文章:
建筑施工的合同02-14
建筑施工合同02-08
建筑外墻施工合同03-26
【推薦】建筑施工合同03-17
建筑施工勞務(wù)合同03-03
通用建筑施工合同02-28
建筑圍墻施工合同06-14
樓房建筑施工合同02-20
建筑施工安全合同04-10