欧美三级中文字幕乱码,日本亚洲中文无线码在线观看,91精品视频免费观看,伊人久久综合

        當前位置:9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>商品房裝修合同

        商品房裝修合同

        時間:2024-07-19 08:50:11 合同 我要投稿

        商品房裝修合同合集15篇

          隨著法律觀念的深入人心,越來越多的場景和場合需要用到合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編為大家整理的商品房裝修合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        商品房裝修合同合集15篇

        商品房裝修合同1

          委托方(甲方)

          承接方(乙方)

          甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。

          一、工程地點:____區(qū)____街____單元____室。

          二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。

          三、工程項目:

          1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。

          2、未盡細節(jié)的'之處,由甲方提出方案,商量確定。

          四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。

          五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。

          六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

          七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,XX年4月__日至XX年7月日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費。

          八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

          甲方:

          乙方:

          簽訂日期:

        商品房裝修合同2

          委托方(甲方): 身份證號:

          承接方(乙方): 身份證號:

          甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

          第一條:工程概況

          1. 工程地址: 。

          2. 居室規(guī)格:房型三房兩廳一廚兩衛(wèi)兩陽臺,套內面積約78平方米。

          3. 施工內容、要求及工期:詳見本合同經(jīng)雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。

          4. 工程內容:詳見附件“工程內容、要求及價格”。

          第二條:工程價款、結算要求及付款方式

          1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。

          2、結算要求:對于所列項目,如計價方式為全包價,則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算,則結算工程價格不得超出概算價的5%,超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定,從其約定。

          3、付款方式:按照以下第種方式付款(默認為第(1)種):

          乙方該項目工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。

          4、工程經(jīng)甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時,乙方有權不交付甲方使用。

          第三條:質量要求

          1. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

          2. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負責。

          3. 乙方應按照甲方要求施工,做到文明施工,在施工過程中,如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等),均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業(yè)管理處的裝修押金不能取回,由乙方償還甲方押金款。

          第四條:材料供應及施工

          1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外,本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量,向甲方提供工程所有的全部物料清單,供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方,乙方在一周內正式進場施工,工期從乙方正式進場施工之日算起。

          2、如施工過程中需甲方補充相關物料,也應及時告知甲方,由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購,乙方需明碼標價且取得甲方確認,除另有約定外,乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經(jīng)甲方確認便采購相關物料,費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或施工要求,應禁止使用;如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

          3、乙方進場施工后,對于施工現(xiàn)場的物料,乙方有保管義務,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

          4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數(shù)量和面積的改變,增加項目等等),均需要甲方確認并簽字。

          5、如乙方將工程部分內容發(fā)包給第三方,需取得甲方同意且不得增加費用。發(fā)包后,乙方對工程被發(fā)包部分的質量負全責,承擔相關的'返工、賠償、保修等責任。

          6.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充協(xié)議。

          第五條:工程工期

          1. 如果因乙方原因而延遲完工,在無法取得甲方諒解的情況下,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無條件終止合同。

          2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔。

          3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

          第六條:其他事項

          1. 甲方責任

          (1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙,并和乙方進行現(xiàn)場磋商和確認。

          (2)按乙方要求采購和提供相關物料。

          2. 乙方責任

          (1)按合同和合同附件要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

          (2)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、安排相關專業(yè)人員上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

          (3)乙方施工須做好防護措施,嚴防安全事故,對安全事故負全責。

          (4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務,由于乙方原因造成的維修應免費進行。

          第七條:違約責任

          合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

          第八條:爭議解決

          本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

          第九條:合同的生效、變更和終止

          1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償,并辦理終止合同手續(xù)。

          2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

          甲方(業(yè)主): 乙方:

          聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 簽約日期:

        商品房裝修合同3

          甲方: 乙方:

          一、工程項目:

          1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。

          2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,墻體鋪磁磚到頂,門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。

          3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。

          4、兩個衛(wèi)生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,鋪磁磚到頂,地面鋪磁磚,打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊,再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。

          5、所有未說到的.門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊,鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,陽角邊為碰角。

          6、未盡細節(jié)之處,由甲方提出方案,商量確定。

          二、承包方式:

          甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,其它材料乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。

          推薦閱讀:20xx最新商品房裝修合同20xx商品房裝修工程合同商品房裝修合同模板商品房裝修合同范本商品房裝修合同4篇20xx商品房裝修工程合同

          三、質量標準:

          施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。

          四、施工期限:

          20xx年5月 日至20xx年6月 日,如不能按期完成,超出5天后每天將處罰金100圓。

          五、工程造價:

          材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。

          六、付款方式:

          工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。

          七、其它問題:

          裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

          八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。

          甲方: 乙方:

          簽字(蓋章): 簽字(蓋章):

          年 月 日 年 月 日

        商品房裝修合同4

          委托方(甲方):

          承接方(乙方):

          甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

          第一條:工程概況

          1、工程地點:

          2、工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:

          (1)乙方包工、包全部材料;

          (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

          (3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

          3、總價款:

          4、開工日期:___月__年

          第二條:質量要求

          1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。

          2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

          3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

          4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。

          5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

          第三條:材料供應

          1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

          2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

          3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

          第四條:付款方式

          1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

          甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

          2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責并且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

          3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

          第五條:違約責任

          合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

          第六條:合同生效

          1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。

          2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

          3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

          甲方(業(yè)主):

          乙方:

          銀行賬號:

          銀行賬號:

          簽約日期:___年__月___日

        商品房裝修合同5

          建設單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。

          一、工程名稱:室內裝修及水電工程。

          二、施工地點:________________________________

          三、工程內容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。

          四、工程總造價:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數(shù)量計算。)

          五、付款方式:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________

          年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為 年,保修期內屬工程質量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內)。

          八、責任:

          (1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

         。2)甲方應提供具備施工條件的.現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。

         。3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

         。4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。

          (5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。

         。6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。

          甲方:_______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部

          簽約代表: 簽約代表:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

        商品房裝修合同6

          上訴人(原審被告):XX置業(yè)顧問有限公司

          地址:XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號

          法定代表人:

          被上訴人(原審原告): Z女士

          地址:XX市XX區(qū)XX街

          原審被告:XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

          地址:XX市XX區(qū)XX東路XX號

          法定代表人:

          上訴請求:

          1、撤銷原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;

          2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

          上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實與理由如下:

          一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務,原審認定事實不清。

          首先,上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務,而不是進行實際的裝修施工。

          其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個類型的潛在客戶群,分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說,上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

          最后,至于裝修方案最終未能付諸實施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

          因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

          原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定,系屬認定事實不清。

          二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,不存在單方解除的'前提,原審適用法律錯誤,并導致了錯誤判決。

          前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務義務,那么,根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實上,許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

          反觀原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下,逕行根據(jù),合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。

          總之,上訴人認為,原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據(jù),無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

          此致

          XX市中級人民法院

          上訴人:XX置業(yè)顧問有限公司

         。ㄉw章)

          日期:20 年 月 日

        商品房裝修合同7

          甲方(發(fā)包方):____________

          身份證號:________________________________

          乙方(承包方):____________

          身份證號:________________________________

          根據(jù)《中華人民共和國合同法》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,共同遵守。

          第一條工程概況

          1、工程地點:_____________________________________________________________。

          2、工程內容及做法:_______________________________________________________。

          3、工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式:

          (1)乙方包工、包全部材料。

          (2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材。

          (3)乙方包工,甲方包全部材料。

          備注:甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換,如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西,業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn),不可換別的物品。

          4、工程期限__________天。

          開工日期______年______月______日

          竣工日期______年______月______日

          5、合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________元。

          金額大寫:___________________________________________元整。

          第二條、施工圖紙及預算、監(jiān)理

          本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計,提供預算,提供監(jiān)理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。

          第三條、雙方責任

          1、開工前三天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動甲方工作的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。

          2、免費提供乙方施工期間所需要的水、電。

          3、負責協(xié)調鄰里之間的關系,負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。

          4、不拆動室內承重結構,如需要拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。

          5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。

          6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。

          第四條、裝修注意事項

          1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,施工過程中出現(xiàn)安全事故乙方全部負責與甲方無關并按期保質完成工程。

          2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

          3、保護好原居室的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。

          4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

          第五條、工程變更

          1、工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單)。雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下:

          1)減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單,在最后一次結算時減除。

          2)增項部分:根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。

          3)工期:減項不減工期,增項根據(jù)增項內容調整增加工期。

          2、同一工程施工期間的`變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,并提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。

          第六條、裝修材料

          1、按合同約定由甲方提供的主要的材料、設備,甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并交接手續(xù)。

          2、按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備,乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。

          第七條、工期延誤

          1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:

          (1)工程量變化或設計變更。

          (2)不可抗力,國家節(jié)假日

          (3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業(yè)管理單位問詢)。

          (4)甲方同意工期順延的其它情況。

          2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

          3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。

          4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

          第八條、質量標準

          雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行:

          (1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議,申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證,經(jīng)認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

          第九條、工程驗收和保修

          1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

          (1)材料進場驗收。

          (2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等。

          (3)中期驗收即工期過半木工收口。

          (4)竣工驗收。

          2、乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

          3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(工程結算單)。

          4、工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收,驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單。

          5、雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

          6、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。

          7、竣工驗收在工程質量、空氣質量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”后方可先行入住。

          8、本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。

          第十條、工程款支付方式

          1、雙方約定按下列方式支付工程款:

          (1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:

          (2)其他支付方式:

          2、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然后乙方負責清理現(xiàn)場,收拾衛(wèi)生。

          第十一條、違約責任

          1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

          2、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

          3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失一萬元整。

          4、甲方未按期支付工程款,每延誤一天向對方支付違約金_______元,超過5天,乙方有權撤場并終止合同,由此產(chǎn)生的后果由甲方自行負責。

          5、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理。

          6、由于乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

          第十二條、合同爭議的解決方式

          本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門調解,協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

          第十三條、其它條款

          1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由甲方指定地點,并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。

          2、施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后,應當如數(shù)交還。

          3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定,所有口頭承諾均無效。

          4、甲、乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準,工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。

          5、乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定,如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。

          6、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務,并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后,乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

          7、施工人員對甲方現(xiàn)場物品應認真清點及保護,并且雙方須簽署“物品清單”。簽定之后,如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。

          8、負責采購的主要材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,對工程造成的損失由甲方負責。

          9、工程由乙方負責采購的主要材料、設備,必須在報價單中注明質量標準并經(jīng)甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。

          10、施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任。凡由乙方提供的材料,發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。

          11、除合同注明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現(xiàn)場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在后期施工過程中需要乙方代購的,加收______%人工及差旅費。

          12、如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。

          13、合同簽定后,如甲方的減項金額超過工程款的______%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)______%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。

          14、根據(jù)有關規(guī)定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定“施工責任保證書”,且改造驗收合格后,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。

          15、物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。

          16、本合同一式______份,甲、乙雙方各______份。

          甲方(簽字/蓋章):_________________________

          乙方(簽字/蓋章):_________________________

          _______________年____________月_________日

          _______________年____________月_________日

        商品房裝修合同8

          房屋租賃合同

          出租方(以下稱甲方):承租方(以下稱乙方):

          根據(jù)《中華人民共和國合同法 》及國家相關法律、法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

          第一條 房屋基本狀況

          1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建筑面積 平方米,房屋使用面積平方米。該房屋屬于多層住宅,鋼筋混凝土結構,裝修完整,墻面清潔,家具、家電完好,水、電、氣均已開通。

          2. 出租屋內包含家具、家電價值等詳見《租賃合同之附件》。

          第二條 租賃期限

          租賃期共 (個月),甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用,至 年 月 日收回。

          乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋,由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔:

          1. 擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯(lián)營、入股; 2. 利用承租房進行非法活動的,損害公共利益的; 3. 拖欠租金累計達30天的,賠償違約金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品;

          5. 出租期間,因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶發(fā)生糾紛。 租賃合同如因期滿而終止時,如乙方到期確實無法找到房屋,甲方應當酌情延長租賃期限。如乙方逾期不搬遷,甲方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行,甲方因此所受損失由乙方負責賠償。

          合同期滿后,如甲方仍繼續(xù)出租房屋,乙方享有優(yōu)先權。

          第三條 租金和租金交納方式

          1. 甲乙雙方議定月租金元,押金元,付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應支付押金和三個月租金。

          2. 乙方每月 日前繳納下月租金,乙方可以現(xiàn)金形式或轉賬方式支付租金。 3. 乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無故拖欠租金,甲方有權向乙方每天按實欠租金1%加收滯納金。

          第四條 各項費用的繳納

          1. 出租期間,水、電、氣、有線以及物管費(包含衛(wèi)生費,污水費,垃圾費,公攤費)由乙方及時繳納。因乙方不按時交納上述費用而產(chǎn)生的滯納金和所造成的一切后果由乙方承擔。

          2. 使用該房屋進行商業(yè)活動產(chǎn)生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話、寬帶等設備的費用)。

          第五條 租賃期間房屋修繕

          1. 甲方將房屋交給乙方后,乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構,要保持房屋墻面、窗戶、玻璃、地面、所有設施及家電、家具的完好,如有人為損壞乙方照價賠償。

          2. 修繕房屋是甲方的義務。甲方對房屋及其設備應每隔半年認真檢查、修繕一次,以保障乙方居住安全和正常使用,人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質量或房屋的內部設施損毀,則維修費由乙方負責。

          3. 甲方維修房屋時,乙方應積極協(xié)助配合。

          第六條 出租方與承租方的變更

          1. 如果甲方將房產(chǎn)所有權轉移給第三方時,合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。 2. 甲方出賣房屋,須在3個月前通知乙方。在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權。 3. 乙方需要與第三人互換住房時,應事先征得甲方同意;甲方應當支持乙方的合理要求。

          第七條 違約責任

          1. 甲方未按時交付出租房屋供乙方使用的,負責償付違約金元。 2. 甲方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的,負責償付違約金 元;

          如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的,負責賠償損失。

          3. 乙方逾期交付租金的,除仍應及時如數(shù)補交外,應支付違約金 元。 4. 乙方違反合同,擅自將承租房屋轉給他人使用的,應支付違約金 元;如因此造成承租房屋毀壞的',還應負責賠償。

          第八條 免責條件

          1. 房屋如因不可抗拒的原因導致?lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。

          2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。

          因上述原因而終止合同的,租金按實際使用時間計算,多退少補。 第九條 爭議的解決方式

          本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可以向人民法院起訴。

          第十條 其他約定事項

          本合同如有未盡事宜,一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

          第十一條 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

          甲方簽署:乙方簽署: 代表人: 身份證號: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 開戶銀行:

          銀行帳號:簽訂日期: 年 月 日

          租賃合同之附件一

          房屋交接書

        商品房裝修合同9

          建設單位(甲方):___________________

          設計單位(乙方):_________________

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。

          一、設計名稱:室內裝飾設計。

          二、施工地點:______________________________

          三、設計內容:

          1、設計房間內裝飾方案(包括提供3張效果圖);

          2、如果需要增加效果圖按每張300元計算;

          3、制作房間內裝飾施工圖;

          4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調整圖紙;

          四、設計造價費:按業(yè)主提供的圖紙按實際的.建筑面積計算_____________平方,設計費________________平方/元,合計人民幣約:______________元;大寫: ________________元正(設計費不含稅金;)

          五、付款方式:甲方確認合同后應付設計費50% ___________元;確認效果圖后應付設計費30%______________元;確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

          六、設計期限:從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素,設計順延。

          七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的設計費用自動轉入施工費用,不再收取設計費。

          甲方:______________________

          乙方:__________________

          簽約代表:

          簽約代表:

          聯(lián)系電話:

          聯(lián)系電話:

          簽約日期:

          簽約日期:

        商品房裝修合同10

          建設單位(甲方):___________________

          設計單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。

          一、設計名稱:室內裝飾設計。

          二、施工地點:______________________________

          三、設計內容:

          1、設計房間內裝飾方案(包括提供3張效果圖);

          2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算;

          3、制作房間內裝飾施工圖;

          4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調整圖紙;

          四、設計造價費:按業(yè)主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方,設計費________________平方/元,合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________元正(設計費不含稅金;)

          五、付款方式:甲方確認合同后應付設計費50% ___________元;確認效果圖后應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

          六、設計期限:從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的`因素,設計順延。

          七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的設計費用自動轉入施工費用,不再收取設計費。

          甲方:______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部

          簽約代表: 簽約代表:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

        商品房裝修合同11

          建設單位:___________________

          施工單位:中山市西區(qū)__裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計。

          一、工程名稱:室內裝修及水電工程。

          二、施工地點:________________________________

          三、工程內容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。

          四、工程總造價:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元大寫:________________________元正

          五、付款方式:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________

          年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為年,保修期內屬工程質量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協(xié)議”。

          八、責任:因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的`變更項目為準。

          甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口,清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

          乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

          如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。

          工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。

          附工程的驗收標準

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。

          甲方:______________________乙方:中山市西區(qū)__裝飾工程部

          簽約代表:簽約代表:

          聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

          簽約日期:年月日簽約日期:年月日

        商品房裝修合同12

          XX商品房裝修工程合同(1)

          發(fā)包方(甲方):_____________________ 身份證號碼:______________

          聯(lián)系(通信)地址:_______________________________________________

          電話:①_______________②____________ 手機:____________________

          承包方(乙方):_________________________________________________

          公司總部地址:___________________________________________________

          法定代表人:_________________________ 電話:____________________

          法人營業(yè)執(zhí)照號:_____________________ 資質證號:________________

          分公司(分部)地址:_____________________________________________

          營業(yè)執(zhí)照號:_________________________ 電話:____________________

          負責人:_____________職務: _________ 電話:____________________

          簽約代理人:_________________________ 電話:____________________

          工程代表人(或項目經(jīng)理):___________ 電話:____________________

          依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《湖北省合同監(jiān)督條例》、建設部第110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規(guī),結合家裝工程施工特點,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

          一、工程概況

          1.工程地址:________________________________________________.

          2.建筑面積:_______________.

          3.戶型: ______室______廳______衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內容,以√或×表示,下同。)

          4.承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:

         、僖曳桨、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準)。

         、谝曳桨ぁo助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。

         、燮渌绞絖_____________________________.

          5.施工內容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

          6.施工日期:________年_____月_____日至_______年____月_____日。

          7.合同金額:(大寫)______________________元。竣工后據(jù)實復核結算□;合同款包干□。

          8.支付方式:合同簽訂后,甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內支付尾款__________元。

          9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時,應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據(jù)或發(fā)票等字據(jù)。

          二、施工圖紙

          雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供

          1.甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。

          2.甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

          三、甲方工作

          1.若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。

          2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單,雙方簽字認可。

          3.開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清居室內家具、陳設,并歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。

          4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關手續(xù)。

          5.負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系。

          6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規(guī)廠家生產(chǎn)的自備材料和設備。

          7.組織好工程質量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質量驗收。

          四、乙方工作

          1.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防和環(huán)境保護等規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質完成裝修工程。

          2.若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。

          3.施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

          4.確保裝修質量,尤其是水、電等隱蔽工程的質量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發(fā)生因施工造成的質量問題,負責返工返修,費用由乙方負責。

          5.遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全及圍護工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

          6.保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現(xiàn)場的整潔,負責將垃圾定點堆放。

          7.組織好工程質量的自檢,配合甲方(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。

          五、工程監(jiān)理

          本工程實行工程監(jiān)理,甲方委托_______________監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理,甲方自行支付監(jiān)理費用。

          六、工期

          1.乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。

          2.由于甲方原因導致中途停工的,工期順延。且每停工一天,由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。

          3.若甲方增加工程內容,經(jīng)雙方書面認可后,按新增加工程量順延工期,費用由甲、乙雙方協(xié)商支付。

          七、材料供應

          1.本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并按時供應施工現(xiàn)場。如因質量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔。

          2.凡由乙方供應的材料、設備,應向甲方提供其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及產(chǎn) 品合格證等,并經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。

          八、工程變更

          1.工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(附:設計(施工)變更單);

          2.無故未按期支付工程款的,工期相應順延。

          3.若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工,且無法調整的,損失由甲方承擔。

          九、工程質量驗收及保修

          1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(gb50210-XX)及《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-XX)為質量評定的標準;以《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325·XX)為室內環(huán)境達標標準。

          2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監(jiān)理的,監(jiān)理方應參加驗收)。

          3.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)。

          4.在隱蔽工程和中期驗收過程中,甲、乙雙方(實行工程監(jiān)理的.,應有監(jiān)理方參加)確認的質量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題,乙方負責返修(返工)和承擔費用,并重新約定返修(返工)工期。

          5.未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。

          6.工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,并出具《工程保修單》,保修期按《建設工程質量管理條例》的相關規(guī)定執(zhí)行。

          十、違約責任

          1.甲方未辦理有關手續(xù),擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。

          2.未經(jīng)有關部門批準,未辦理有關手續(xù),乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。

          3.在施工過程中,甲方未與乙方主要負責人協(xié)商,私自要求工人更改施工內容,所引起的質量問題由甲方承擔責任。

          4.若因違反施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防法規(guī)、環(huán)保規(guī)定及雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。

          5.因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應及時通知對方辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止 履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失,違約金按合 同金額的______%支付。

          十一、爭議或糾紛處理

          本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議應優(yōu)先協(xié)商解決;當事人協(xié)商不成時,甲乙雙方同意以第_____種方式解決:

          ①__________仲裁委員會仲裁;

         、谙蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

          十二、其它___________________

          十三、附則

          1.本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

          2.本合同簽訂后工程不得轉包,否則合同無效,由此造成的一切損失由轉包方承擔。

          3.合同附件為本合同的有效組成部分。

          附件1:補充協(xié)議;

          附件2:設計、施工圖紙、施工說明;

          附件3:工程報價單;

          附件4:設計(施工)變更單;

          附件5:驗收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗收);

          附件6:甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表;

          附件7:工程結算單;

          附件8:工程保修單。

          甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_______________

          法定代表人:_______________ 簽約代理人:_________________

          合同簽訂日期:_______________年_____________月__________日

          XX商品房裝修工程合同(2)

          委托方(甲方):

          承接方(乙方):

          本工程設計人: 聯(lián)系電話:

          施工負責人: 聯(lián)系電話:

          工程項目:

          根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī),結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議(包括本合同附件和所有補充合同):

          第一條:工程概況

          一、工程地址:___________________________________;

          二、居室規(guī)格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽臺

          1、_________室,計__________平方米;

          2、_________廳,計__________平方米;

          3、_______廚房,計________平方米;

          4、_______衛(wèi)生間,計_________平方米;

          5、__________陽臺,計__________平方米;

          6、其他(注明部位) ,計 平方米。

          總計:施工面積 平方米。

          三、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖

          四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。

          (1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);

          (2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);

          (3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。

          五、工程開工日期:XX年 月 日

          六、工程竣工日期:XX年 月 日. 工程總天數(shù): 天

          第二條:工程價款

          工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)

          第三條:質量要求

          一、 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。

          二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

          三、質量檢查監(jiān)督部門:重慶市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

          四、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

          五、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

          第四條:材料供應

          一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

          二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。

          三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

          第五條:付款方式

          一、 合同一經(jīng)簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結算, 金額________(大寫:______________)。

          二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。

          三、甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據(jù).)

          四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時,不得交付使用。

          第六條:工程工期

          一、 因下列原因造成工期延期,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:

          1、 工程量變化或設計變更;

          2、 不可抗力;

          3、 甲方同意工期順延的其它情況。

          4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。

          5、 因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方未按期 支付工程價款,合同工期相應順延。

          6、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方 原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。每日按工費的1%作為違約金。

          二、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

          三、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

          四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,乙方不承擔責任,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

          五、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

          第七條:工程驗收

          一、待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。質量標準本工程施工質量按下列第____________ 項標準執(zhí)行;

          1)以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。

          2)雙方約定。

          1、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,申請由_________ 部門對工程質量予以認證,認證所需費用采取"誰提出誰墊付"的原則。經(jīng)認證,工程質量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔;工程質量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。

          2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延,若復驗不合格,其驗收返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。

          3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應添寫工程驗收單.

          1_______________________________2_____________________________________;

          3_______________________________4____________________________________;

          5_______________________________6___________________________________;

          4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內未組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期.

          5、工程竣工驗收后,乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方,甲方自接到上述資料三天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內結清約定款項。

          6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗收合格簽字并結清約定款項后,填寫工程保修單。

          7、驗收不合格,乙方負責返工,甲方不得使用,否則使用房屋視為合格。

          8、因甲方原因工程價款未結清,乙方不負責保修。

          9、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,出現(xiàn)質量問題,甲方承擔責任。

          第八條:其他事項

          一、 甲方工作

          1、開工前_______ 天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

          2、負責提供水源、電源為乙方使用;(僅為施工專用,工人不得用于私用)

          3、負責協(xié)調裝飾公司與鄰里之間的關系;協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防等工作。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼.

          4、如需原建筑物或設備管線,負責到有關部門辦理響應的審批手續(xù),并承擔有關費用;

          二、乙方工作

          1、 指派(姓名) 為工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量的按期完成施工任務,解決有關乙方負責的各項事宜。

          2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。

          3、保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。

          4、保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。

          5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。

          6、工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

          7、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起三年。

          三、 安全生產(chǎn)和防火

          1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。

          2、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。在施工過程中,若發(fā)生安全事故(包括財產(chǎn)損失、人員傷亡等)或其他損失,由乙方負責

          3、由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范導致發(fā)生火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

          4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

          第九條:違約責任

          合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

          第十條:爭議解決

          1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)標向重慶市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

          2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;

          第十條: 幾項具體規(guī)定

          1、因工程而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將立即運到物業(yè)指定的地點。

          2、施工期內,甲方將進戶門鑰匙 把交給乙方代表-- 負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方負責安裝交付使用。

          3、乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,需乙方同意,否則乙方可不予辦理。

          第十一條:合同的變更和終止

          一、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的5%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

          二、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

          第十二條:合同生效

          一、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

          二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

          三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

          第十三條: 附則

          一、本合同簽定后工程不得轉包。

          二、合同附件:

          1、乙方施工工藝步驟;

          2、甲 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;

          3、乙 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;

          甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)

          住所地址: 企業(yè)地址:

          工作單位: 法人代表:

          委托代理人: 委托代理人:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期:

        商品房裝修合同13

          甲方(發(fā)包方):

          身份證號碼:

          乙方(承包方):

          身份證號碼:

          雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:

          一、工程項目:

          1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。

          2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。

          3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。

          4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。

          5、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

          二、承包方式:

          甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。

          三、質量標準:

          施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的.裝修標準,雙方認可。

          四、施工期限:

          二○____年____月____日至二○____年____月____日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。

          五、工程造價:

          材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

          六、付款方式:

          工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。

          七、其它問題:

          裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

          八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。

          甲方:

          乙方:

          簽字(蓋章):

          簽字(蓋章):

          ___年__月___日

          ___年__月___日

        商品房裝修合同14

          建設單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):___________________

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。

          一、工程名稱:___________________

          二、施工地點:________________________________

          三、工程內容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。

          四、工程總造價:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數(shù)量計算。)

          五、付款方式:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的.20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為 年,保修期內屬工程質量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內)。

          八、責任:(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

          (2)甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。

          (3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

          (4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。

          (5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。

          (6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。

          甲方:__________________________ 乙方:__________________________

          簽約代表:______________________ 簽約代表:______________________

          聯(lián)系電話:______________________ 聯(lián)系電話:______________________

          簽約日期:______________________ 簽約地點:______________________

        商品房裝修合同15

          建設單位(甲方):___________________

          施工單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾

          甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。

          一、工程名稱:室內裝修及水電工程。

          二、施工地點:________________________________

          三、工程內容及工程量:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。

          四、工程總造價:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數(shù)量計算。)

          五、付款方式:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________

          年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

          六、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。

          七、保修期:保修為 年,保修期內屬工程質量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內)。

          八、責任:

          (1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

         。2)甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。

         。3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的.事故損失由乙方負責。

          (4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。

         。5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。

          (6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

          九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。

          甲方:______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部

          簽約代表: 簽約代表:

          聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

          簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日

        【商品房裝修合同】相關文章:

        商品房裝修合同10-10

        商品房的裝修合同04-03

        商品房裝修合同(15篇)03-14

        商品房裝修合同15篇02-17

        上海商品房裝修合同11-22

        商品房裝修合同14篇04-18

        商品房裝修合同(集錦15篇)03-14

        商品房裝修合同(匯編15篇)04-19

        精裝修商品房購買合同04-24