- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
(推薦)承攬加工合同
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的承攬加工合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬加工合同1
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量(約)
M2
單價
。ㄔ
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內(nèi)白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括:窗型設(shè)計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進行合理的二次設(shè)計,最后按甲方確認后的圖紙進行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標準
1、產(chǎn)品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標準。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》(JGJ/103-96)標準執(zhí)行。
三、供貨時間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產(chǎn)品保護
門窗進入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負責產(chǎn)品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調(diào),保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務
1、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務,隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門窗本身質(zhì)量問題免費維修,人為造成的`質(zhì)量問題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中,如果出現(xiàn)違反約定的事情時,雙方盡量通過友好的方式進行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補充協(xié)議,雙方均應以書面形式確認,否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承攬加工合同2
地址:____________
電話:____________
傳真:____________
委托方:______________
受托方:____________
公司簽訂地點:_______________
簽訂時間:____________
標的、數(shù)量、價款:____________
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的`或收到的對方的商務、財務、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:____________公司受托方:
法人代表:____________ 法人代表:____________
委托代表:____________ 委托代表:____________
傳真:____________ 傳真:____________
電話:____________ 電話:____________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:___________
帳號:____________ 帳號:____________
地址:_____________ 地址:____________
承攬加工合同3
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價_________(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的'經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
承攬加工合同4
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準,相關(guān)標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的.正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內(nèi)無答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權(quán)利和義務
7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房,并承擔相應費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應當按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi),乙方應在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志,做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定,確保安全生產(chǎn),對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任,甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬元;
方式二:以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi),甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
承攬加工合同5
簽定日期:xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話:xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話:xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:xxxxxxxxxx。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:xxxxxxxx。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
承攬加工合同6
合同編號:______________
發(fā)包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以______縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣______元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、凇⒁曳浇回浐5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
、堋⑹S嗟暮贤瑯说念~______%價款,作為乙方向甲方預留的.質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交______委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經(jīng)辦人:______________經(jīng)辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
承攬加工合同7
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
。ㄈ纾焊鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的',應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
____年___月___日訂
承攬加工合同8
甲方:____________________
乙方:____________________
代表:____________________
代表:____________________
甲方:中國________公司,地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:________
職務:________
國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:________
職務:________
國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方。甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元。合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元。該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方。在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責。甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的'損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約。
2、中華人民共和國法律。
3、在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%、
2、甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
代表:________________
代表:________________
____年____月____日
____年____月____日
承攬加工合同9
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
承攬加工合同10
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:
。ù撕贤瑔蝺r為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:
需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:
供方嚴格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:
供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、 交貨時間:
合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:
需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、 結(jié)算方式:
合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的`物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、 標的物所有權(quán)
自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:
汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:
合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:
由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:
協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。
本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
單位:
單位:
法定代理人:
法定代理人:
委托代理人:
委托代理人:
電 話:
電 話:
開戶行:
戶 名:
帳 號:
卡 號:
郵 編:
郵 編:
簽訂時間:
承攬加工合同11
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的.責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬加工合同12
定作方:
合同編號:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的.損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:
代表人:
時 間:
承攬方 :
代表人 :
時 間 :
承攬加工合同13
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價價款或酬金元金額
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:_________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金! ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________ 代表:__________________ 開戶銀行:______________ 帳號:__________________
承攬方:________________ 代表:__________________ 開戶銀行:______________ 帳號:__________________
________年____月____日
承攬加工合同14
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條
加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│
│
│
│
│
│
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條
加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條
驗收標準和方法:__________________________________________________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條
交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的'、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條
定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條
糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬加工合同15
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術(shù)規(guī)范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標準和雙方確認的技術(shù)規(guī)范與要求進行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質(zhì),必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進入生產(chǎn),按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,質(zhì)量認定以該機構(gòu)的檢驗結(jié)果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,經(jīng)乙方認可后,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內(nèi),甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的.3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權(quán)益。
2、甲方如逾期提貨,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關(guān),乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同[精選]07-07
加工承攬合同03-25
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02
加工承攬合同01-23
承攬加工合同12-18
(熱門)加工承攬合同07-08
[熱]加工承攬合同07-08
加工承攬合同(薦)07-08
加工承攬合同【優(yōu)秀】07-08