工程承攬合同(匯總15篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編精心整理的工程承攬合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
工程承攬合同1
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設工程施工合同》、及有關法規(guī)、行政法規(guī),遵循平等自愿,公平和誠實,信用的原則,經(jīng)雙方就建設施工之事協(xié)商一致,特簽訂此合同,望共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱:名門尚居11#8#樓
二、工程概況:框剪結(jié)構
三、承攬方式:攬工不攬料
1、承攬范圍及內(nèi)容圖紙所示前期主體所有一次結(jié)構模板安裝工程。
2、乙方承攬該主體一次結(jié)構工程模板施工,具體內(nèi)容為圖紙所示主體一次結(jié)構的所有內(nèi)容。
(1)乙方在施工中所需機械工具,木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復制提供。手工電鋸,起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)
(2)木工上下料臺(搭拆由乙方負責)。
四、結(jié)算價格:
基礎地下室,按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層,按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式:
(1)基礎地下室模板拆模完畢,驗收合格后付基材層80%。
。2)一層至四層模板拆模完畢,驗收合格后付三層木板的80%。
。3)四層至十八層木板拆模完畢,驗收合格后,每完成四層付三層90%,其中押一層。
。4)待主體驗收合格,模板方木,拆模完成,按照甲方指定的地方堆放完成,付工程量的90%
。5)剩余10%,待內(nèi)、外粉刷結(jié)束后一次付清。
六、雙方責任:
A、甲方責任:
1、甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作,乙方安排人配合,并對質(zhì)量控制檢查,驗收,報驗。
2、甲方確保乙方在施工中的材料,機械設備及維修和小型工具及時供給,乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車,裝車由甲方負責。
3、甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應及時配合乙方施工,協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的一起有關工程事宜,為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
4、甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙方責任:
1、乙方必須在公司的領導下嚴格遵守公司的各種管理規(guī)定,做好合同范圍內(nèi)的各項工作,嚴格按照甲方要求進行規(guī)范施工。工程質(zhì)量達到甲方要求合格,爭取優(yōu)質(zhì)結(jié)構工程。
2、施工人員定期組織學習新技術及規(guī)范標準,學習安全有關法律及各項規(guī)章制度,遵守工地各項規(guī)章制度。
3、所需各種材料必須提前2天報送項目部,施工過程中不得浪費材料,嚴禁大材小用,做到工完場清。因乙方操作失誤,不聽甲方指揮造成材料浪費,由乙方按市場價格,雙倍賠償,并直接從工程款中扣除。
4、乙方施工隊要配合技術人員配合甲方施工。保證工程順利施工,因乙方造成返工現(xiàn)象由己方負責所有損失。
1、乙方應按時完成本合同所簽署的.施工任務,保質(zhì)保量保安全。質(zhì)量合格工程,按圖施工,符合現(xiàn)行規(guī)范要求。
2、安全方面,因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。
3、進度按照就愛房指定進度要求,進行施工,每超過1天,罰款3000元。
4、施工現(xiàn)場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。
七、文明施工
1、實現(xiàn)施工現(xiàn)場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工,杜絕不文明語言和行為,嚴懲破壞環(huán)境行為,嚴懲違章作業(yè),達到文明施工保證措施。
2、樹立良好管理形象,做到文明施工,創(chuàng)造良好是個環(huán)境,凡進入現(xiàn)場的施工人員,必須嚴格遵守甲方紀律及各項規(guī)章制度。
3、施工人員進入施工現(xiàn)場加強道德教育,樹立文明施工思想,使人人遵守職業(yè)道德,遵守建設程序,說實話,辦實事,不弄虛作假。
4、施工人員聽從甲方正確布置和安排,遵守項目部的各項制度,推行先進技術,科學管理,有計劃,有步驟,杜絕盲目性,隨意性。
5、在工地不得辱罵,毆打技術管理人員。不得在施工現(xiàn)場隨意大小便。發(fā)現(xiàn)辱罵毆打技術管理人員,一切后果由乙方承擔。
6、在工地不得出現(xiàn)打架斗毆,如出現(xiàn)打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元,由該攬包人承擔,如后果嚴重,該該人應承擔一切法律及刑事責任。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,起律作用,未盡事宜,按《勞動法》、《合同法》協(xié)商解決,雙方簽字之日生效。
甲方:(簽字)乙方:(簽字)
身份證:身份證:
電話:電話:
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
工程承攬合同2
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結(jié)構中所需的`材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同3
甲方:
乙方:
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格:基礎開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
。ㄒ唬┮(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標號。其它預埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導施工。
。ǘ┵|(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設施到位,措施得力。有技術指導人員現(xiàn)場指導。
2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的意識,搞好團結(jié)協(xié)作,服從公司技術管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護好公司的各種生產(chǎn)設施和安全設施,損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應急措施,杜絕各種安全事故的'發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責任
1、甲方應給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務,確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負責,與甲方無關,不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強行施工或故意拖延工期甲方有權終止合同;
4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負責與甲方無關;
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同4
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下:
四、工期及說明:
根據(jù)甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害),工期則相應順延。
五、甲方責任及義務:
1、提供施工項目的場地并作技術交底,組織承包人項目經(jīng)理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任,并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務:
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認真做好施工現(xiàn)場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的`一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
七、其他:
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字,監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學習條例后,簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同5
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔,超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票):叁拾伍萬元整(350000。00)
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責任:
1。施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2。施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3。在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4。施工人員必須有工傷保險。
5。因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同6
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責任范圍:
第四條乙方責任范圍:
第五條技術要求:
第六條工期、驗收程序及質(zhì)保期:
1。施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2。每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3。質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的`各種問題,由乙方無償修復或更換。
第七條其它要求:
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同7
發(fā)包方:
承包方:
合同編號:
簽訂時間:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目
一、建設單位:
二、工程名稱:
三、承包范圍:
四、組成合同的文件
1、本合同各項條款;
2、圖紙;
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限
一、根據(jù)使用需要,商定工程總工期為個工作日,暫定年之日起算起。
二、遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供施工場地、水、電,影響進場施工的。
2、重大設計變更,使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的'。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內(nèi),就延遲的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后,應在三天內(nèi)予以確認答復,逾期不予答復,承包方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結(jié)算
工程價款的支付與結(jié)算,應根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結(jié)算辦法”結(jié)合建筑的特殊情況,按以下方式結(jié)算:
1、承包方在材料進場后,發(fā)包方即支付合同總價的,計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內(nèi),發(fā)包方應支付合同總價的,計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格,留5萬元保修金30天內(nèi)一次性支付。
4、工程完工后,承包方需在天內(nèi)進行驗收,給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的,則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質(zhì)量
一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工,遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采用必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育,并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法
任何一方違反合同規(guī)定,由雙方協(xié)商解決,若雙方協(xié)商不成,可向人民法院起訴訟。
第七項附則
一、本合同一式份,承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字,或加蓋雙方公章、合同專用章即生效,工程竣工驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后,承、發(fā)雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同8
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商同意,簽訂雙方嚴格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:
2、工程地點:
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方三日內(nèi)支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整,元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格后,三日內(nèi)甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金:合同金額元整,(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應當向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權,同時提供門的技術資料和有關質(zhì)量證明。乙方還應同時交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權不轉(zhuǎn)移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設備存放使用,提供乙方進場安裝人員的.食宿,并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現(xiàn)場交驗,確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進度同步。
6、負責協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,并賠償經(jīng)濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產(chǎn)品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務,一年內(nèi)非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),一年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的,經(jīng)甲方簽字確認后,工期相應順延:
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準:以雙方確認之樣品門實物為制作標準,安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準,確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達到相關要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi),甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同9
甲方:________________
乙方:________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及其它相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任,就乙方承攬甲方土方倒運工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、施工范圍
施工范圍內(nèi)土方倒運到甲方指定現(xiàn)場。
2、計量方式及價款
以車次數(shù)計量,______元/車,車輛為后八輪,每車不少于___立方。
3、工程款支付
3.1乙方持雙方結(jié)算驗收單據(jù)并附發(fā)票掛賬。
工程施工期支付到結(jié)算金額的50%;工程竣工后,全部驗收合格,支付到總結(jié)算價款的70%;驗收合格后次年春節(jié)支付到總價款的90%,剩余10%作為質(zhì)量保證金,工程質(zhì)保期為2年,待工程竣工后無質(zhì)量問題后無息返還。
3.2乙方使用的運輸車輛機械、燃油等費用均由乙方自行承擔。
4、甲方責任
4.1按本合同約定的期限支付工程款;
4.2負責現(xiàn)場施工的協(xié)調(diào)指揮,派出技術人員對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查,給予乙方施工必要的協(xié)助與支持;
4.3.向乙方提供與本合同相關資料,且就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;;
5、乙方責任
5.1乙方服從甲方現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;承擔工程項目的施工質(zhì)量、安全、進度、文明施工負責;
5.2乙方必須將土方運輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c,不得外運和亂棄;
5.3乙方按時組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容;
5.4乙方應對施工工人進行安全生產(chǎn)方面的教育,杜絕安全事故。
5.5乙方應保證運輸車輛機械狀況良好,隨機附件、隨機工具、證照齊全并合法有效。
5.6乙方現(xiàn)場負責人員應全天候聽從甲方人員的合理指揮和安排,以優(yōu)質(zhì)的服務,積極認真的工作態(tài)度配合甲方順利完成施工任務。
同時,乙方應遵守甲方單位的有關規(guī)章制度,遵紀守法。
5.7乙方在運輸車輛出現(xiàn)故障后,應及時派人到現(xiàn)場維修,若乙方不能及時排除故障影響施工時,應將故障車輛立即移出施工現(xiàn)場,另調(diào)車輛繼續(xù)施工。
5.8乙方確保車輛駕駛?cè)藛T持有操作證、駕駛證原件,甲方留存的復印件應加蓋乙方公章。
5.9乙方必須提供車輛的相關有效證件,甲方留存的復印件應加蓋乙方公章。
5.10乙方應在接到甲方退場通知規(guī)定的時間內(nèi)退出施工現(xiàn)場,因乙方拖延而發(fā)生的費用由乙方自負,并承擔由此給甲方造成的全部損失。
6、安全與環(huán)保
6.1乙方車輛駕駛?cè)藛T須熟悉并自覺遵守執(zhí)行行業(yè)主管部門頒發(fā)實施的有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及甲方的各項規(guī)定。
6.2施工時,乙方車輛駕駛?cè)藛T及隨車人員應對作業(yè)環(huán)境仔細查看,對車輛進行認真檢查,確定無隱患后方可施工,一經(jīng)開工,就表示乙方確認符合安全要求和處于安全狀態(tài),乙方對施工過程中產(chǎn)生的后果自行負責。
如甲方違章指揮作業(yè),乙方操作人員有權拒絕施工。
6.3如發(fā)生安全事故,乙方隨機人員必須立即以最快捷的方式向甲方報告,并組織全力救險,保護事故現(xiàn)場。
6.4由于乙方原因造成的安全事故,由乙方自行承擔相關責任,且所造成的甲方財產(chǎn)損失由乙方承擔賠償責任;造成的人員傷亡,乙方應按國家有關規(guī)定對傷亡人員或家屬進行經(jīng)濟賠償,主動處理好善后工作。
乙方應承擔由于事故善后處理不當而產(chǎn)生的`影響甲方工作的事件給甲方造成的經(jīng)濟損失等相關責任。
由于甲方原因造成安全事故,由甲方承擔相關責任和賠償,乙方應積極配合甲方進行善后處理工作。
6.5對甲方所發(fā)出的安全整改通知,乙方應在甲方指定的期限內(nèi)立即派人整改完畢,乙方在接到甲方安全整改通知后的指定期限內(nèi)仍未整改的,甲方委托第三方整改,由此產(chǎn)生的費用全部由乙方承擔,并賠償因此給甲方造成的全部損失。
6.6凡由于乙方管理及自身預防措施不力造成的安全質(zhì)量問題、環(huán)境污染、火災、交通事故(含施工現(xiàn)場內(nèi))等事故,所引起的相關責任及事故善后處理,均由乙方自行承擔,因此給甲方造成的全部損失由乙方賠償,甲方可追究乙方責任。
7、其他責任
7.1在車輛倒運土方期間,因乙方原因造成事故或給第三方造成的損失,由乙方承擔全部責任和費用。
7.2在土方倒運工作停滯期間,乙方應將車輛按甲方要求停至指定地點,不得妨礙其他工程項目施工,并積極檢修保養(yǎng)設備,保證施工車輛在工作中保持良好狀態(tài)。
檢修保養(yǎng)費用由乙方承擔。
8、違約責任
乙方須按甲方要求時間組織車輛進行施工,在施工期間內(nèi),如有一方不履行合同所約定的條款,違約方須承擔違約責任。
乙方未經(jīng)甲方同意不得擅自退場,否則甲方有權終止合同、工程款不予結(jié)算支付,并賠償甲方因此所產(chǎn)生的全部損失。
9、爭議的解決方式
在本合同履行過程中,若發(fā)生爭議,應首先通過雙方友好協(xié)商解決,如通過協(xié)商達不成一致的,應向______人民法院提起訴訟。
10、合同的生效和終止
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方在履行完全部合同義務后自行終止。
本合同產(chǎn)生的債權雙方約定不得轉(zhuǎn)讓。
11、合同份數(shù)
本合同壹式___份,其中甲方執(zhí)___份、乙方執(zhí)___份,具有相同的法律效力。
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):________________
法人代表:________________ 法人代表:________________
或委托代理人:________________ 或委托代理人:________________
開戶銀行:________________ 開戶銀行:________________
賬號:________________ 賬號:________________
工程承攬合同10
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點:
簽約日期:____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責的設計、制作、安裝、調(diào)試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
工程總費用為:¥元。
大寫:人民幣整。
工程所需產(chǎn)品具體要求:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓
1、乙方負責(甲方協(xié)助)運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及,由甲方確認后執(zhí)行。
3、乙方承擔的具體工作包括:
(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2)現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
(4)對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括:
(1)及時提供工程安裝的具體要求,安裝場地的施工條件說明及通訊距離規(guī)定。
(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現(xiàn)場施工時,負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負責施工現(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施,乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計()天,從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的()天內(nèi),甲方應對整個顯示屏工程進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款規(guī)定及相關技術規(guī)范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫工程驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調(diào)試完畢后的()天內(nèi)不對工程進行驗收,視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的'工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規(guī)定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結(jié)算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內(nèi),甲方預付乙方工程款%,計¥元,合同生效。
2.產(chǎn)品運抵甲方安裝現(xiàn)場后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;安裝調(diào)試完畢后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;驗收后,甲方在()天內(nèi)將工程余款%,計¥元支付給乙方全部結(jié)清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前,產(chǎn)品產(chǎn)權歸乙方所有。款付清后,產(chǎn)權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號,乙方不予承認,由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1.由于乙方原因,工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據(jù)合同要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則,乙方應承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款,則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協(xié)作義務等原因,造成工程不能按期完成,乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定:(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。
十一、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發(fā)生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽定補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方單位名稱(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
工程承攬合同11
甲方:
乙方:(簡稱乙方)
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格:基礎開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
。ㄒ唬┮(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標號。
其它預埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導施工。
(二)質(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設施到位,措施得力。有技術指導人員現(xiàn)場指導。
2、乙方必須加強施工隊人員的.安全管理和自我保護的意識,搞好團結(jié)協(xié)作,服從公司技術管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護好公司的各種生產(chǎn)設施和安全設施,損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應急措施,杜絕各種安全事故的發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責任
1、甲方應給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務,確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負責,與甲方無關,不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強行施工或故意拖延工期甲方有權終止合同;
4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負責與甲方無關;
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
甲方:乙方:
代表人簽字:
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
工程承攬合同12
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________ 。
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的.各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):承攬單位(乙方):
代表人:代表人:
日期:日期:
工程承攬合同13
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結(jié)構:——————————————————————————————————
4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結(jié)構,圍墻,地坪,第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同,總造價為(大寫):人民幣:萬元,(大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。
。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
。3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi),甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、——年——月——日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。
2、——年——月——日前,負責接通施工現(xiàn)場的'施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內(nèi)分送有關單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方應向乙方提供有關技術資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3日內(nèi),由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
。3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
。5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
。6)乙方項目負責人及有關人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。
4、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結(jié)構工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結(jié)構工程主構件安裝完工時,應通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質(zhì)保金為合同總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結(jié)構工程質(zhì)量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門顏色:
4、內(nèi)門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
電話:開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
工程承攬合同14
甲方:____________
乙方:____________
根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、_____核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的`情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費、質(zhì)保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權債務結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同15
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利,根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī),經(jīng)過平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
一、工程名稱:
二、工程承攬范圍:
三、工程總價:
四、工程款支付:
乙方完成工程總量的'50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質(zhì)保金,一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題,給予一次性付清。
五、工程期限:
工程于20xx年xx月xx日開工,到20xx年xx月xx日結(jié)束,工期天。提前一日完工獎元,延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求:
乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認后,根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度,甲方監(jiān)理人員應及時核實質(zhì)量及工程量,經(jīng)雙方確認,作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào),保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產(chǎn)等責任均由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬合同06-13
工程承攬合同08-15
承攬工程合同02-28
關于工程承攬合同08-29
工程最新承攬合同11-24
工程承攬合同范本08-19
工程承攬合同 15篇06-13
工程承攬合同15篇04-01
2022年工程承攬電子合同04-08
變電工程承攬合同通用11-15