- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
(通用)承攬加工合同
隨著法律觀念的日漸普及,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編精心整理的承攬加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬加工合同1
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的.質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
承攬加工合同2
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
、佟⒁曳綄χ谱鞯膱罂みM(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的`預(yù)付款。
、、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
、、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂て陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金;
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
簽約人:
簽約人:
簽約地點(diǎn):
簽約日期:
承攬加工合同3
定作方(甲方):_____________________
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項(xiàng)目
委托加工產(chǎn)品:_____________________
數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn).
單價:_______________
交貨期限:按乙方接單日起5-7天
內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn),甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣,該樣品由甲方保存。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的,按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限
面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn);
縫紉手工藝的確認(rèn);
其他質(zhì)量問題的確認(rèn);
乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
乙方必須對甲方提供的'服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)
輸方式
乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;
于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。
運(yùn)輸方式為_________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)倉庫及跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后,交付總貨款的_________%;
在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限:_______________________。
九、結(jié)算方式
在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責(zé)任
乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。
乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進(jìn)行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo),如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識,每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當(dāng)事人
雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項(xiàng)
企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點(diǎn):__________________
乙方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點(diǎn):__________________
承攬加工合同4
定做方:__________________(稱甲方)
承攬方:__________________(稱乙方)
根據(jù)《______________》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)_________________________。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按______________噸。合同總價款為______________,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20_________)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時間:
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間:__________________________________________
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《_______________》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)豞______________委員會_______________。
九、附則:
1.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
2.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________
委托代理人:____________________委托代理人:____________________
聯(lián)系方式:____________________聯(lián)系方式:____________________
開戶行:_________________________開戶行:____________________
賬號:_________________________賬號:_________________________
日期:______________________日期:______________________
承攬加工合同5
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時間和地點(diǎn):____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_____元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的'違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:____
乙方:____
____年____月____日
承攬加工合同6
原告:_________________張__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號,系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。
被告:_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人:_________________王__________
住所地:_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項(xiàng):_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:_________________
原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂,原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂,約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收,被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日,原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后,被告尚欠原告車廂款計(jì)人民幣64171元。后來,原告多次繼續(xù)向被告催收,被告均無故推諉不支付至今。綜上所述,原告認(rèn)為,原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的'車廂給被告,被告理應(yīng)及時依約付款。但是,被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定,特向法院提起訴訟,請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人:_________________
_____年____月____日
承攬加工合同7
甲方:___________
乙方:___________
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
產(chǎn)品名稱型號規(guī)模單位數(shù)量單價 總價金額 交貨日期及數(shù)量
2.交貨辦法:
交貨地點(diǎn):____________
運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.違約責(zé)任:
6.附則:
合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
貨物運(yùn)達(dá)站。
收貨人。
合同糾紛的處理。
甲方:___________
乙方:___________
開戶銀行:____________
開戶銀行:____________
賬號:____________
賬號:____________
簽訂日期:_________
承攬加工合同8
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計(jì)量單位:xx
數(shù)量:xx
加工費(fèi):xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計(jì)量單位:xx
數(shù)量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術(shù)資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點(diǎn):xx
交付數(shù)量:xx
包裝要求:xx
檢驗(yàn)方法:xx
運(yùn)輸方法:xx
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間xx。
第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的.一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn):xx簽訂地點(diǎn):xx
承攬加工合同9
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的`檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
承攬加工合同10
甲方:___________
乙方:___________
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計(jì):份,由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)及時回復(fù),提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計(jì)算共計(jì):元。(乙方附明細(xì)清單)
第四條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第五條:交貨的時間和地點(diǎn):___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款;甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責(zé)任
一、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工,并承擔(dān)逾期交付的.責(zé)任。
二、乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款:元(大寫:,期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責(zé)任
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,對已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___________(蓋章)
乙方:___________(蓋章)
代表人:___________
代表人:___________
地址:___________
地址:___________
電話:___________
電話:___________
開戶銀行:___________
開戶銀行:___________
帳號:___________
帳號:___________
___________年___________月___________日
承攬加工合同11
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費(fèi)、材料費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi)、場內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)、試驗(yàn)檢測費(fèi)、機(jī)械及料具費(fèi)、動力和照明費(fèi)、機(jī)械人員設(shè)備的進(jìn)出場費(fèi)、管理費(fèi)、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》以及項(xiàng)目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃,乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價單,該計(jì)價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進(jìn)行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的.憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計(jì)量款,并在每期計(jì)量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計(jì)利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內(nèi)無答復(fù)即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù),或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負(fù)責(zé)將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負(fù)責(zé)交納資源稅。
6.5 負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石、片石等石材需用量計(jì)劃。
6.6 負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,甲方提供地磅進(jìn)行驗(yàn)收。
第7條 乙方權(quán)利和義務(wù)
7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進(jìn)行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項(xiàng)。
7.2 提供反擊破破碎機(jī)、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定,確保安全生產(chǎn),對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負(fù)責(zé);若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚?dān)賠償責(zé)任,甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責(zé)任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費(fèi)用由乙方承擔(dān)。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項(xiàng)目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔(dān) 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬元;
方式二:以開采區(qū)機(jī)械設(shè)備作抵押擔(dān)保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi),甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計(jì)利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運(yùn)輸法院審理。若訴訟標(biāo)的超過貴陽鐵路運(yùn)輸法院的管轄權(quán)限,則由其上級法院成都鐵路運(yùn)輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
承攬加工合同12
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn)
1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;
不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;
少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按合同規(guī)定的'時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;
如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成按項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬加工合同13
工 程 名 稱: 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)工程。
2、工程地點(diǎn):安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等(不含預(yù)埋螺栓)。具體包括詳圖深化設(shè)計(jì)、鋼構(gòu)件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗(yàn)及焊縫檢測)等,本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項(xiàng)則視為乙方報價中已包括該部分,結(jié)算時合同價款不再調(diào)整。
。1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計(jì)院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗(yàn)、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計(jì)劃和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(按圖紙編號統(tǒng)一標(biāo)注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構(gòu)件制作方案,并得到發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細(xì)的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗(yàn)收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場計(jì)劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件,負(fù)責(zé)進(jìn)行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)行構(gòu)件的裝車運(yùn)輸,發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
。5)提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗(yàn)、焊接試驗(yàn)用的試板等,配合設(shè)計(jì)及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報價中綜合考慮。
。6)提供出廠標(biāo)識、標(biāo)志和編號,提供構(gòu)件測量基準(zhǔn)線和監(jiān)測基準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)識等。
。7)負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計(jì)人的技術(shù)配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
。8)鋼材進(jìn)加工廠后,在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場的同時,提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗(yàn)報告(原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份)、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗(yàn)報告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
。9)承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
。10)未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件,發(fā)包人有權(quán)拒收,承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責(zé)任,并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等相關(guān)方面獨(dú)自聯(lián)系,否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
。12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問題,承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
。13)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
。14)將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地,并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
。15)承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
(17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
。1)總價合同:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行采購、加工,必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時,除設(shè)計(jì)變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變,圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價中
乙方投標(biāo)報價按GB50755計(jì)算,計(jì)算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算,且投標(biāo)報價重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范,施工過程中甲方有權(quán)對進(jìn)場鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查,如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過國家規(guī)范,甲方將對負(fù)偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進(jìn)行處罰。
合同總價包括:
。1)由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費(fèi)用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作:
。2)按照國家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項(xiàng)目有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗(yàn)、檢測費(fèi);
。4)現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險;
。5)因市場價格波動等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費(fèi)和利潤;
。6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用:
5、工程款支付和工程結(jié)算
(1)本項(xiàng)目甲方提供合同造價 20% 預(yù)付款(合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付);
(2)本項(xiàng)目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)至項(xiàng)目現(xiàn)場內(nèi)安裝,支付合同造價20%的工程款;
c.主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價20%的工程款;
d.圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價10%的工程款;e.工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同造價10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責(zé)任期滿后一次性無息付清。
。3)簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時,必須同時提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時,必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù);
。5)缺陷責(zé)任期:從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
。6)竣工結(jié)算:
竣工驗(yàn)收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方報送結(jié)算資料,甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項(xiàng)達(dá)不到業(yè)主合格要求,結(jié)算時甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金;
。7)現(xiàn)場簽證及變更:
發(fā)生合同外的費(fèi)用時,乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請,則視為乙方自動放棄該部分費(fèi)用,以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設(shè)計(jì)變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
(8)竣工結(jié)算:
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計(jì)算規(guī)則和價格計(jì)算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結(jié)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款,并直接從工程款中扣除。
(9)免責(zé)條款:
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時開具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導(dǎo)致甲方財務(wù)部無法按時支付乙方工程款,此項(xiàng)延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
。1)構(gòu)件到場日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進(jìn)場節(jié)點(diǎn)要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進(jìn)場;
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場;
c.20xx年5月10日,鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(具體進(jìn)場日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進(jìn)場。(維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
。2)進(jìn)度:乙方必須按甲方確認(rèn)的'材料進(jìn)場計(jì)劃將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場,接受甲方對構(gòu)件進(jìn)場時間的檢查、監(jiān)督。材料進(jìn)場計(jì)劃與經(jīng)確認(rèn)的計(jì)劃不符時,乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦?shí)際材料進(jìn)場計(jì)劃與材料進(jìn)場計(jì)劃不符,乙方無權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時,甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場并進(jìn)行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗(yàn)收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);
。2)質(zhì)量等級:乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗(yàn)收規(guī)范的合格等級標(biāo)準(zhǔn),由于乙方原因造成的不合格,乙方負(fù)責(zé)整改,整改仍達(dá)不到要求,乙方應(yīng)無條件退出,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
。3)試驗(yàn)與檢驗(yàn):乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試件的取樣、檢驗(yàn)。
。4)分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗(yàn)收合格簽字認(rèn)可后,乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
。5)、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
(6)、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件,為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時間和送貨地點(diǎn)。
。3)、甲方有權(quán)對乙方所送貨物進(jìn)行檢驗(yàn),對檢驗(yàn)不符合要求的貨物,甲方有權(quán)要求乙方退換。
。4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
(2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時間、地點(diǎn),按時送達(dá)貨物,否則,乙方違約,并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(3)、乙方有權(quán)按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項(xiàng)。
9、違約責(zé)任
(1)乙方承包的工程項(xiàng)目,未經(jīng)甲方許可,不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時,需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn),各項(xiàng)管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。2)若因乙方原因造成材料進(jìn)場延誤,每拖一天按合同總價的 0.5 進(jìn)行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補(bǔ)該工期時甲方有權(quán)終止合同并邀請其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費(fèi)用從乙方工程款中扣除。
。3)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,如實(shí)際工作需更換材料,必須得到甲方書面認(rèn)可,并且甲方不補(bǔ)償因此產(chǎn)生的任何費(fèi)用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔(dān)此項(xiàng)違約導(dǎo)致甲方的損失。
。4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
。5)合同履行中任何一方無正當(dāng)理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔(dān)給對方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
。6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費(fèi)。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費(fèi)用。
。7)因乙方自動退出,甲方只對乙方已進(jìn)場材料價款的70%進(jìn)行結(jié)算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
。8)未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項(xiàng)中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
。1)如甲乙雙方發(fā)生爭議,應(yīng)本著實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
。2)發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保護(hù)好已進(jìn)場材料:
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機(jī)構(gòu)要求停止時;
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
。1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續(xù)履行本合同時,本合同終止,按已進(jìn)場材料結(jié)算,乙方應(yīng)在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進(jìn)場材料的 60% 結(jié)算
。4)乙方單方要求終止合同,結(jié)算單價按合同單價的 80% 計(jì)算,另賠償合同總價10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結(jié)清后合同自動終止。
14、本合約附件:⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報價文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
承攬加工合同14
定作人:____________
簽訂地點(diǎn):____________
承攬人:____________
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條加工物
數(shù)量:__________
報酬:__________
交貨期限:_______年_______月_______日
加工物規(guī)格計(jì)量:__________
報酬:__________
交貨期限及數(shù)量:__________
數(shù)量:__________
名稱:__________
型號單位:__________
單價金額合計(jì):__________
合計(jì)人民幣金額(大寫):__________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格:__________
計(jì)量:__________
數(shù)量質(zhì)量:__________
提供日期:_______年_______月_______日
消耗定額:__________
名稱型號單位:__________
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的.期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)__________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第__________種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人(章):____________承攬人(章):___________
住所:____________住所:____________經(jīng)辦人:____________
法定代表人:____________法定代表人:___________
居民身份證號碼:____________居民身份證號碼:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:
賬號:____________賬號:____________
郵政編碼:____________郵政編碼:____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒(公)證機(jī)關(guān):____________(章)
監(jiān)制部門:____________
印制單位:____________
____年_____月_____日
承攬加工合同15
發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費(fèi)用,包括工人工資、材料費(fèi)、檢測費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉儲費(fèi)、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗(yàn)收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年日,結(jié)束工作日期:門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計(jì)劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權(quán)解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算,一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達(dá)到90%以上,乙方施工部分在交驗(yàn)時達(dá)到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費(fèi)用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi);材料:材料必須按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結(jié)算方式:
。1)本工程預(yù)付款元;
。3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗(yàn)收合格且交付建設(shè)單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;
。4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗(yàn)收與結(jié)算
1. 本合同項(xiàng)下門窗安裝工程竣工驗(yàn)收,以設(shè)計(jì)安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行驗(yàn)收。
2. 工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗(yàn)收報告申請后七天內(nèi)組織驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,為驗(yàn)收不合格。乙方須對驗(yàn)收不合格的部分返工,費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗(yàn)收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān),驗(yàn)收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底,凡進(jìn)入該工程項(xiàng)目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設(shè)施,按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場清,保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費(fèi)及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進(jìn)入制安現(xiàn)場必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī),嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān);乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時,由項(xiàng)目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的,項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方,并保護(hù)好現(xiàn)場,做好防護(hù)措施,防止事故擴(kuò)大、蔓延,同時按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求,及時與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項(xiàng)。
。ǘ┮曳綑(quán)利義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)對洞口尺寸的'實(shí)測、復(fù)核工作。
。1)乙方在門制作前,應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測,并提交甲方審核確認(rèn),但甲方的審核確認(rèn)并不視為對該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
(2)乙方在門安裝前,應(yīng)對洞口尺寸進(jìn)行二次復(fù)測,如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān),且不予延長工期,不予增加任何費(fèi)用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn),保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,否則,甲方有權(quán)委托他人清理,所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。
3、雙方確認(rèn):對于涉及工程價款的確認(rèn),雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護(hù)
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗(yàn)收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù),均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用,如有損壞,均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。