- 相關(guān)推薦
建筑施工工程承攬合同
在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的建筑施工工程承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑施工工程承攬合同1
發(fā)包人：
承包人：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：________________________________。
2.工程地點(diǎn)：________________________________。
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：________________________。
4.資金來(lái)源：________________________________。
5.工程內(nèi)容：________________________________。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》。
6.工程承包范圍：________________________________。
二、合同工期
計(jì)劃開(kāi)工日期：_年__月__日。
計(jì)劃竣工日期：_年__月__日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：__________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合________________________________標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為：__________人民幣;
其中：
安全文明施工費(fèi)：_____人民幣;
材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：_____人民幣;
專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額：_____人民幣;
暫列金額：_____人民幣。
2.合同價(jià)格形式：________________________________。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理：
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
中標(biāo)通知書(shū);
投標(biāo)函及其附錄;
專(zhuān)用合同條款及其附屬文件;
通用合同條款;
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
圖紙;
已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書(shū);
其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專(zhuān)用合同條款及其附屬文件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的'期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于_年__月__日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
發(fā)包人：承包人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
日期：_____日期：_____
建筑施工工程承攬合同2
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，本著公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信原則，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達(dá)成如下條款：
一、工程名稱(chēng)：________________
二、工程地點(diǎn)：________________
三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的`扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。
四、工程價(jià)款：________________（按實(shí)際面積）
五、付款方式：
施工過(guò)程中，按照工程形象進(jìn)度付款，一層砼澆筑完畢后付
二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________
一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。
內(nèi)粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗(yàn)合格付到工程款95%，余款5%作為質(zhì)量保證金，待工程安裝竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)付清。
六、開(kāi)工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
七、安全：乙方在施工中出現(xiàn)任何安全事故責(zé)任自負(fù)。
八、雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任
1、甲方保證施工現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”，即水通、電通、路通、場(chǎng)地平整。
2、甲方負(fù)責(zé)開(kāi)挖基礎(chǔ)。
3、甲方應(yīng)把圖紙?zhí)崆敖桓兑曳讲⒆骷夹g(shù)交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔(dān)。
4、甲方負(fù)責(zé)制作預(yù)埋件，乙方負(fù)責(zé)安裝。
�。ǘ┮曳截�(zé)任
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方提供圖紙，結(jié)合現(xiàn)行施工規(guī)范，嚴(yán)格施工、安裝，確保質(zhì)量合格。
2、乙方在施工中須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，不得故意浪費(fèi)材料或偷工減料，否則，甲方有權(quán)對(duì)乙方采取停工、甚至終止合同，同時(shí)給與總合同價(jià)款的2%的處罰。
3、乙方在施工中應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，須服從甲方管理否則，甲方對(duì)乙方作出相應(yīng)的處罰。
4、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量和工期進(jìn)度。如出現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)無(wú)償修復(fù)責(zé)任并賠償甲方的全部經(jīng)濟(jì)損失。延誤工期的，每延誤一天，應(yīng)處罰5000元。在質(zhì)保期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，乙方無(wú)償修復(fù)，否則甲方有權(quán)扣除乙方質(zhì)保金。
九、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，竣工驗(yàn)收結(jié)算后廢止。
甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
建筑施工工程承攬合同3
建設(shè)單位：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方）
法定代表人：________________
地址：________________
開(kāi)戶(hù)銀行：________________
帳號(hào)：________________
施工單位：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方）
法定代表人：________________
地址：________________
開(kāi)戶(hù)銀行：________________
帳號(hào)：________________
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：________________
第二條工程地點(diǎn)：________________
第三條建筑面積：________________
第四條工程價(jià)款及付款方法：________________
第五條工程期限（開(kāi)工、竣工時(shí)間）
第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條發(fā)包方義務(wù)：
1、開(kāi)工前________天，發(fā)包方給承包方施工圖一式________份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）
2、按協(xié)議分工，開(kāi)工前_________天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條承包方義務(wù)：
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前________天交發(fā)包方一式________份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4、竣工后________天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶(hù)的要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對(duì)發(fā)包方的`器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向________市________區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：________________（蓋章）
簽約日期：________年________月________日
承包方：________________（蓋章）
簽約日期：________年________月________日
建筑施工工程承攬合同4
甲方：__________________________________
_乙方：___________________________________
一.工程名稱(chēng)：
________________________________________
二.工程內(nèi)容：
對(duì)外墻滲水進(jìn)行維修施工。
三.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求：
1.施工質(zhì)量必須達(dá)到合格（無(wú)滲漏），經(jīng)甲方或質(zhì)量部門(mén)驗(yàn)收，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即返修，其材料費(fèi)、人工費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責(zé)任和義務(wù)：A.甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1.甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為乙方提供安全可靠的施工現(xiàn)場(chǎng)。
2.甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)行監(jiān)管。
3.甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)辦理工程費(fèi)用的.結(jié)算、付款。
4.因乙方責(zé)任造成的質(zhì)量安全事故和延誤工期，其經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方可按損失情況扣除相應(yīng)費(fèi)用。
B.乙方的責(zé)任何義務(wù)：
1.乙方員工進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)遵守甲方公司的內(nèi)部企業(yè)管理制度
2.乙方必須嚴(yán)把質(zhì)量安全生產(chǎn)關(guān)，因此次施工涉及高空作業(yè)，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的發(fā)生。
3.乙方應(yīng)組織好文明施工，并搞好施工場(chǎng)地內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
五.工程款結(jié)算方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
1.工程款結(jié)算方法：經(jīng)雙方協(xié)商，本次施工總費(fèi)用為_(kāi)__________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天內(nèi)付清。
2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以無(wú)滲漏為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
六.雙方協(xié)商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
甲方蓋章：
乙方蓋章：___
_____年____月____日
________年____月____日
【建筑施工工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程項(xiàng)目承攬施工合同03-06
工程建筑施工合同06-08
建筑裝飾工程的施工合同06-22
建筑工程施工合同10-16
建筑施工工程合同書(shū)12-23
建筑工程施工合同08-17
建筑裝飾工程施工合同03-19
建筑裝飾工程施工合同02-10
工程承攬合同08-15