- 相關推薦
農(nóng)村建房承攬合同
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編整理的農(nóng)村建房承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
農(nóng)村建房承攬合同1
發(fā)建房主方(甲)：地址：電話：手機：
身份證號碼：
承攬建筑方(乙)：地址：電話：手機：
身份證號碼：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務，根據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全：
1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任一概與甲方無關，如施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理，并支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內(nèi)。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量：
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達到要求，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任，賠償相應的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時進行扣除。
4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的人工及材料等費用，一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤：
無正當理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價：
1、全部工程造價合計人民幣作價格調(diào)整。
2、澆筑樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期：
建房工期為天，自xx年xx月xx日起，個日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式：
開工付款(基礎圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元，一年質(zhì)保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責任和爭議的.解決辦法：
1、工程質(zhì)量達到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止：
1、本合同一式叁份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份，公證一份;
2、本合同自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其它：
以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
見證方簽字(蓋章)：
年月日
農(nóng)村建房承攬合同2
甲方(房主人)：________________
乙方(承包人)：________________
甲乙雙方在平等自愿的原則上，根據(jù)有關法律法規(guī)，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的'民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
一、建筑工程概況：
開工期為________年________月________日，竣工期為________年________月________日。本工程為一層磚混結(jié)構(gòu)，面積約________平方米，以實際建筑面積為準。
二、工承承包方式：
1、工程承包價格：本工程為甲方包料，乙方包工，每平方米包工價為：________元人民幣，總包工價以實際面積為準。
2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、磚、石灰、砂石、瓷磚等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。
3、工程內(nèi)容：從基礎以上開始，主體按圖施工。包括：地板、墻體粉刷、貼瓷磚、水、電安裝、化糞池；室內(nèi)刮瓷、室內(nèi)外石膏線條。
4、工程質(zhì)量要求：乙方必需按圖紙要求施工，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保證工程質(zhì)量合格，如不合格乙方必須返工直到甲方滿意為止，造成的損失由乙方負責。
三、雙方的責任：
1、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設計問題，要及時通知甲方，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致。
2、安全問題由乙方負全責，發(fā)生任何安全事故，甲方不承擔任何責任。乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施。
四、付款方式：從正式施工開始先支付一定的伙食用具費________元，一層封頂后再付________元，甲方工程完工后，如無重大質(zhì)量問題即一次性付清余款。
五、施工電費由乙負責。
六、未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
七、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，望甲、乙雙方遵守執(zhí)行，違約方負全部責任。
甲方簽字(手印)：________________
乙方簽字(手印)：________________
________年________月________日
農(nóng)村建房承攬合同3
甲方：___________家�。荷矸葑C號：____________
乙方：___________家�。荷矸葑C號：____________
甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成合同條款如下：
一、項目規(guī)格建筑一層平房，共計7間。
磚木結(jié)構(gòu)，高____________米，寬____________米，長約____________米，前沿為現(xiàn)澆。
二、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。
乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產(chǎn)生活的一切用具等。
(所有施工用具，甲方一切不提供)
三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、防震柱及權梁、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻后硬沿
墻面粉水泥砂漿、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
四、承包價格建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。
工程期限年______月______日開至__年______月______日完工。
五、付款方式地基、圈梁打好后付現(xiàn)金____________元，主體工程完成后付現(xiàn)金____________元，完工后扣除叁仟元為工程質(zhì)量保險金，其余完工后現(xiàn)金一次付清。
六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。
乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8，混泥土結(jié)構(gòu)偏差不大于0.5，內(nèi)墻粉刷誤差不大于0.2，外墻瓷磚不大于0.1，地板磚誤差為0.2
(2)、木工在施工期間，不能出現(xiàn)誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。
七、質(zhì)量要求乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
八、注意安全乙方進入施工現(xiàn)場，要確保施工人員的'人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。
九、工期要求從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內(nèi)竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它其它未盡事宜，由雙方你協(xié)商解決本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________乙方簽字(章)：____________
______年______月______日
農(nóng)村建房承攬合同4
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號： 聯(lián)系電話：
第一條 工程概況
1.1工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
1.2施工地點:玉溪市江川縣。
1.3房屋概況:房型 （層），建筑面積約 平方米。
第二條 裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條 承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條 裝修價款
本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣整)，該價款為施工包干價。
第五條 裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條 裝修工期：
自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為天。
第七條
乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(nèi)（包括本數(shù)）的，甲方可不予追究；損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條
乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責；乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條
本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條 協(xié)議的變更和解除
10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
10.2乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的'，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金；
11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
住址： 住址：
電話： 電話：
身份證號：身份證號：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：玉溪市江川縣
【農(nóng)村建房承攬合同】相關文章：
農(nóng)村建房合同09-03
農(nóng)村建房合同10-19
農(nóng)村建房協(xié)議02-22
農(nóng)村建房包工合同07-21
農(nóng)村建房包工的合同01-09
農(nóng)村建房施工合同04-21
農(nóng)村建房安全合同12-12
【優(yōu)】農(nóng)村建房合同11-16
農(nóng)村建房合同范本12-08
農(nóng)村建房合同15篇12-04