變電站引水工程施工合同

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的變電站引水工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　�。�甲方）：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　（乙方）：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標(biāo)文件）以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：上營(yíng)變電站引水工程。

　　2、工程地點(diǎn)：上營(yíng)村。

　　3、工程主要內(nèi)容：1500米40給水管道安裝。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，預(yù)定______年______月______日至______年______月______日止。

　　三、工程承包價(jià)及其它

　　總承包價(jià)______元，工程竣工驗(yàn)收合格后付清工程款項(xiàng)。

　　四、合同雙方責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追截�(zé)任

　　1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù)；

　　2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進(jìn)度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。

　�。ǘ�）乙方責(zé)任

　　1、嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙組織施工。

　　2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、施工過程中，每個(gè)單項(xiàng)工程結(jié)束后及時(shí)清理打掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　五、工程質(zhì)量要求

　　1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、工程竣工驗(yàn)收后達(dá)到建設(shè)局要求，方為合格工程。

　　3、主要材料進(jìn)場(chǎng)前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負(fù)責(zé)人及監(jiān)理方共同認(rèn)可，方可進(jìn)場(chǎng)施工。

　　六、付款方式

　　工程結(jié)束付50%，整體工程驗(yàn)收合格后5日內(nèi)付50%。

　　乙方開戶名稱：____________

　　開戶行：____________

　　賬號(hào)：

　　七、工期延誤

　　若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按______元/天罰款。工期嚴(yán)重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)乙方所完成工程量的支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期為工程驗(yàn)收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期間乙方人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護(hù)好相關(guān)設(shè)施和保護(hù)周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　十、不可抗拒的自然災(zāi)害認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

　　十一、違約責(zé)任

　　本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。

　　若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。

　　雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進(jìn)行裁決。

　　十二、合同份數(shù)

　　本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方：___________乙方：____________

　　法人代表：法人代表：____________

　　委托代表：委托代表：____________

　　______年______月______日

【變電站引水工程施工合同】相關(guān)文章：

變電站裝飾施工合同04-22

變電站工程安全協(xié)議02-07

工程施工合同11-15

工程施工合同11-12

工程施工合同、02-16

【薦】工程施工合同06-28

工程施工合同【薦】06-28

【推薦】工程施工合同06-28

工程施工合同【推薦】06-28