- 相關推薦
建材器械安裝承攬合同詳細樣書
在當今不斷發(fā)展的世界,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的建材器械安裝承攬合同詳細樣書,歡迎大家分享。
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________。
3、承包方式:__________________
4、承包范圍及內(nèi)容:___________________________
二、工程工期
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓:5137、92O__________________元/O=_________元。
(2)2#樓:4770、42O__________________元/O=_________元。
(3)3#樓:5607、36O__________________元/O=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%,剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到
五、材料供應及質(zhì)量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質(zhì)保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的。技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質(zhì)量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工,如因質(zhì)量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
乙方:___________(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
簽訂時間:__年_________月_________日
【建材器械安裝承攬合同詳細樣書】相關文章:
建材安裝承攬合同02-23
最新安裝承攬合同樣書范本05-05
承攬加工安裝報刊亭合同完整樣書05-07
承攬加工合同樣書04-15
加工承攬合同簡單樣書04-29
安裝承攬的合同09-16
(經(jīng)典)安裝承攬合同02-24
安裝承攬合同10-30
安裝承攬合同09-09