關于買賣合同(15篇)
在人們越來越相信法律的社會中,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編幫大家整理的關于買賣合同,歡迎大家分享。
關于買賣合同1
合同雙方當事人:
出賣人:_________________________________________________________
注冊地址:_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________________________
企業(yè)資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委托代理人:____________________地址:__________________________
郵政編碼:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托代理機構:__________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:______________________
郵政編碼:______________________________________________________
買受人:________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【 】_______________________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:______________________
【委托代理人】【 】姓名:____________________國籍:_____________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:__________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
【釋義】延伸閱讀:合同法全文
商品房買賣合同
合同雙方當事人:
出賣人:_________________________________________________________
注冊地址:_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________________________
企業(yè)資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委托代理人:____________________地址:__________________________
郵政編碼:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托代理機構:__________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:______________________
郵政編碼:______________________________________________________
買受人:________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【 】_______________________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:______________________
【委托代理人】【 】姓名:____________________國籍:_____________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:__________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
【釋義】本部分條文是確認買賣雙方當事人的主體資格。
本條款提示點:
1、出賣人的主體資格
我國現(xiàn)行法律、法規(guī)將房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)分為專營開發(fā)企業(yè)和兼營開發(fā)企業(yè),但無論是哪種類型,都需要具備房地產(chǎn)開發(fā)主管部門頒布的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質。不具備開發(fā)資質或開發(fā)資質已被取締的企業(yè)不能作為出賣人與相對的客戶訂立《商品房買賣合同》,違者訂立的合同無效。
2、買受人的主體資格
。1)凡具備民事權利能力的法人和自然人均可作為買受人,
。2)必須具備完全民事行為能力的自然人方可作為簽約人訂立合同,
A.未滿18周歲的未成年人訂立的合同須經(jīng)其監(jiān)護人追認方可生效(已滿16周歲且以自己的勞動收入為主要生活來源的除外);
B.精神病人或間隙性精神病人在精神病發(fā)作期間訂立的合同須經(jīng)其監(jiān)護人追認方可生效,
(3)未成年人、精神病人的購房行為應當由其監(jiān)護人作為法定代理人代為簽約,
(4)夫妻關系存續(xù)期間,除夫妻雙方另有約定,無論以夫或妻的名義購買房屋,該房屋所有權一般均視為夫妻共同財產(chǎn)。
3、出賣人委托代理機構
近年來,開發(fā)商委托代理公司進行房屋銷售的比例日益增加。在這種情形下,應當將代理機構的名稱列入本合同,并如實填寫。這樣,既明確體現(xiàn)和保障了開發(fā)商、代理商之間的委托代理合同關系,也保障了購房人的簽約知情權。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設依據(jù)。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為______________________.
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________.建設工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________.
【釋義】本條是出賣人擁有項目的取得和開發(fā)建設等前期手續(xù)告知義務的內容,目的是為保障買受人知情權。
本條款的提示點:
1、開發(fā)商土地取得方式
一般情形下,開發(fā)商取得土地的方式為受讓國家出讓的土地(出讓)或轉讓受得他人已繳納土地出讓金的土地(轉讓)特殊情形下方可獲得國家得無償劃撥地(劃撥),如開發(fā)商開發(fā)建設規(guī)劃范疇內得經(jīng)濟使用住房。
未變更土地性質得集體土地使用權不能用作房地產(chǎn)開發(fā);非用于經(jīng)濟適用住房建設得劃撥地不能用作房地產(chǎn)開發(fā);工業(yè)用地出讓地不能用作房地產(chǎn)開發(fā)。
2、土地使用年限
根據(jù)我國《城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第十二條的規(guī)定:“土地使用出讓最高年限按下列用途規(guī)定:(一)居住用地70年;(二)工業(yè)用地50年;(三)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育用地50年;(四)商業(yè)旅游、娛樂用地40年;(五)綜合或者其他用地50年!毙枰⒁獾氖牵撌褂媚晗奁鹗加趪型恋厥褂脵喑鲎尨_定之日,而不是買受人訂立購房合同之日;經(jīng)濟使用住房因其土地系劃撥地,故不存在使用年限的問題。
3、商品房項目的名稱無論是現(xiàn)定名還是暫定名,必須與商品發(fā)預售許可證或其他相關證件的描述一致。
4、開發(fā)商必須擁有《國有土地使用權證》方可申請商品房預售資格。因此,購房者在簽訂合同之前除了知悉本條所列的[土地使用權出讓合同號]、[土地使用權劃撥批準文件號]、[劃撥土地使用權轉讓批準文件號]外,更有必要查閱開發(fā)商持有的《國有土地使用權證》。著重審查兩點:一是看開發(fā)商是否已經(jīng)足額支付土地出讓金(未繳納完畢土地出讓金的開發(fā)商一般持有《臨時國有土地使用證》而非《國有土地使用證》);二是看開發(fā)商是否已將土地辦理抵押貸款(以土地作為抵押物辦理貸款的,《國有土地使用證》上往往作備案登記)
第二條 商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________,商品房預售許可證號為___________.
【釋義】本條是對商品房銷售的描述。
本條款提示點:
1、期房與現(xiàn)房的比較
期房即預售商品房,是指消費者在購買時不具備即買即可入住的商品房,即房地產(chǎn)開發(fā)商從取得預售許可證開始至取得房地產(chǎn)權證大產(chǎn)證為止,所出售的商品房為期房,F(xiàn)房指消費者在購買時具備即買即可入住的商品房,即開發(fā)商已辦妥所售的商品房的大產(chǎn)證的商品房,消費者在簽約后立即可以辦理入住并取得分戶權證。
期房相對于現(xiàn)房,具有下列特點:
優(yōu)勢:
。1)期房一般較現(xiàn)房便宜;
(2)期房的選擇空間較現(xiàn)房大;
(3)隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展,新樓盤品質較舊盤有明顯提升。
劣勢:具備延期交付、品質變差、權證不能按期交付等法律風險。
2、商品房預售許可證的法律效力
《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定:“出賣人未取得商品房預售許可證明,與買受人訂立的商品房預售合同,應當認定無效,但是在起訴前取得商品房預售許可證明的,可以認定有效!
3、商品房銷售的其他依據(jù)
一般來說,開發(fā)商除獲得《商品房預售許可證》外,還應具備下列證件:《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《建設工程開工證》、《國有土地使用證》即俗稱的“五證齊全,方可預售”。
房地產(chǎn)行政主管部門頒發(fā)的預售許可證有按棟編號發(fā)放、按批號編號發(fā)放等形式,購房人在購房時應“對號入座”,提高自身風險防范能力。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。 該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)
【釋義】本條是對合同標的物的詳細描述
本條款提示點:
本條涉及到若干建筑專業(yè)術語及建筑規(guī)范,購房人在購房時應更加切實注意。
1、商品房的用途與房屋結構
這兩項對于開發(fā)商而言,是其確定工程建設成本的關鍵點,專業(yè)辦公用寫字樓的工程建設成本一般比磚混結構建筑物建筑成本高出數(shù)倍。因此,購房人在選購房屋時應當加以落實。
商品房的用途主要有居住、辦公、商品、商住、停車等種類,其用途一經(jīng)確定,合同雙方不履行法律手續(xù)不得擅自變更。房屋結構主要有磚混、框架、鋼混等幾種,不同結構的房屋其使用功能和耐用程度各異。
2、層高≠凈高
層高指一層地面至上一層地面的距離,凈高則是指地面至天花板的距離,凈高=層高-樓板厚度。
購房人在選擇預售商品房時應考慮上述兩者之間的差異。
3、陽臺
陽臺的封閉與否對計算商品房的建筑面積至關重要,根據(jù)現(xiàn)行《建筑面積計算規(guī)劃》的規(guī)定,封閉陽臺按全面積計算使用面積,而敞開式陽臺則按全面積的一半計算使用面積。
4、建筑面積、套內建筑面積、公共部位與公用房屋分攤建筑面積及使用面積之間的聯(lián)系。
該套商品房建筑面積=套內建筑面積+公共部位與公用房屋分攤建筑面積
套內建筑面積=套內使用面積+套內強體面積+陽臺面積
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
【釋義】本條是關于商品房計價方式與價款的約定。
本條款提示點:
1、計價方式的改革
多年來,我國一直采用按照建筑面積計價的方式銷售商品房,但該種計價方式卻存在著諸多弊病,集中體現(xiàn)在總的公用建筑面積難以確定,公用建筑面積計算分攤復雜,開發(fā)商非善意誤算等。隨著房地產(chǎn)經(jīng)濟的活躍與發(fā)展,我國北京等地區(qū)已經(jīng)推行按套內建筑面積計價。相信不久的將來,按套內建筑面積計價將成為我國房地產(chǎn)市場的主要計價方式,使購房人真正能享受到“明明白白購房”的待遇。
2、購房人應注意商品房“價外價”問題
個別開發(fā)商除收取按面積記得的總價款外,還會向購房人提出收取配套費、教育實施費等其他收費項目,因此,購房人在支付房款時應當對這些收費項目加以關注,如開發(fā)商沒有法定收費依據(jù)的,購房人可以拒付。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
。1)_________________________________________________;
。2)____________________________________________;
2、雙方同意按以下原則處理:
。1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據(jù)實結算房價款;
。2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權登記面積-合同約定面積
面積誤差比 = ────────────────×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的.,應當簽署補充協(xié)議。
【釋義】本條是對房屋面積確認依據(jù)及房屋面積差異處理方式的約定。
本條款的法律依據(jù):建設部《商品房銷售管理辦法》第二十條規(guī)定: 按套內建筑面積或者建筑面積計價的,當事人應當在合同中載明合同約定面積與產(chǎn)權登記面積發(fā)生誤差的處理方式。合同未作約定的,接以下原則處理:(一)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據(jù)實結算房價款;(二)面積誤差比絕對值超出3 %時,買受人有權退房。買受人退房的,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當在買受人提出退房之日起30日內將買受人已付房價款退還給買受人,同時支付已付房價款利息。買受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3 %以內(含3 %)部分的房價款由買受人補足;超出3 %部分的房價款由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔,產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3 %以內 (含3 %)部分的房價款由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)返還買受人;絕對值超出3 %部分的房價款由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)雙倍返還買受人。
產(chǎn)權登記面積-合同約定面積
面積誤差比 = ────────────────×100%
合同約定面積
本條款提示點:
1、面積確認標準
本條規(guī)定以建筑面積或套內建筑面積為面積確認的依據(jù)標準,但購房人在簽約時亦可主張上述兩項面積同時作為依據(jù)標準。
2、產(chǎn)權登記面積與購房人實際所得面積不符時的處理
產(chǎn)權登記面積是指房地產(chǎn)行政主管部門確認登記的面積,一般情形下產(chǎn)權登記面積即等同于購房人實際所得到的面積,但如果產(chǎn)權登記測繪單位所作出的測量結果與購房人的實得面積不符,購房人依舊有權利聘請專業(yè)測量公司重新測量,并要求房地產(chǎn)行政主管部門對原產(chǎn)權登記面積作出修正處理。
3、自行約定的方式
基于設計原因,施工原因以及其他原因,開發(fā)商在預售商品房實往往不愿意接受按《商品房銷售管理辦法》的規(guī)定簽訂面積差異處理條款,而建議購房人選擇自行約定的方式,常見的約定方式包括:
。1)買受人不要求退房,按照產(chǎn)權登記面積和原約定每平方米價格實施多退少補;(該條款的約定從法律上分析仍然存在問題,如某合同原定面積為80平方米,建成面積達120平方米,即使開發(fā)商主張該特別約定,由于約定面積差異已經(jīng)對原合同造成了實質性破壞,法院最終還是會按法定標準而不會按約定標準裁決)
。2)正負3%內實施多退少補,多于3%部分按原單價打折計算房價;少于3%部分按原單價上浮一定比例退還房款;
(3)將《辦法》規(guī)定的臨界點3%調整為臨界點5%;(從開發(fā)商的利益分析,此條款最符合其利益)
(4)總價包死條款,即無論產(chǎn)權登記面積是否與約定面積發(fā)生差異,均按約定總價計算房款。(對于廣泛采用通用文本約定的樓盤,購房人可選擇性使用該條款。就筆者的個人閱歷,很少有開發(fā)商在交房后因為測定面積比約定面積少而退款的,而建成后要求購房人補繳購房款的卻是屢見不鮮。)
相比而言,上述約定方式均沒有本條款第二種方式那樣更能維護購房人的合法權益,因此建議購房人在簽訂合同時選擇該種面積差異處理方式。
北京市國土資源和房屋管理局擬定的“北京版式范文本”中采用的是建筑面積差異與處理條款,更重視了對購房人權益的保障。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款_______________________________________.
2、分期付款__________________________________________.
3、其他方式_________________________________________.
【釋義】本條是對付款方式及付款時間的約定
本條款提示點:
1、一次性付款
(1)一次性付款的本意是指購房人在約定期限內向開發(fā)商支付完畢100%的購房款,但在實踐當中,不少開發(fā)商同意選擇一次性付款的客戶在簽約是只支付90%-95%的購房款,留存5%-10%的購房款至房屋交接或權證發(fā)放時再行給付。
。2)開發(fā)商為鼓勵購房人選擇一次性付款方式,往往會在商品房定價的基礎上給予一次性付款購房人一定比例的折扣。購房人如選擇此種付款方式,可以適時提出折扣請求。
2、按揭付款
。1)按揭付款不屬于分期付款,現(xiàn)在開發(fā)商與銀行已經(jīng)在付款方式上取得可高度一致,就是銀行為按揭客戶向開發(fā)商提供一次性付款。對開發(fā)商而言,按揭購房人在完善其按揭貸款手續(xù)后就已經(jīng)獲得了銀行支付的全額房款,購房人只是按與銀行簽訂的《借款合同》逐月向銀行還款而已。
。2)按揭付款方式所產(chǎn)生的法律關系:
A.主合同關系有兩個:一是開發(fā)商與購房人之間的商品房買賣合同關系;二是購房人與銀行之間的借款合同關系,
B.從合同關系有三個:一是購房人以所購物業(yè)作為抵押物與銀行之間發(fā)生的抵押合同關系;二是開發(fā)商為購房人貸款而向銀行提供的保證合同關系(有的銀行還要求開發(fā)商提供一定數(shù)額的保證金擔保);三是銀行與開發(fā)商之間的回購法律關系,即當購房人逾期未還款構成違約,銀行依法處分抵押房產(chǎn),開發(fā)商向銀行承諾無條件回購該房產(chǎn),并將回購房款優(yōu)先直接清償銀行貸款本息,對此購房人在按揭貸款合同中予以書面確認。
。3)按揭付款條款在簽約時屬于效力待定的條款,該條款生效的必備要件是銀行同意向按揭購房人發(fā)放貸款,并與其簽訂《借款合同》,如屬不可歸責于當事人雙方的事由銀行拒絕為購房人提供按揭貸款的,則該條款對買賣雙方不具備約束力,由此造成《商品房買賣合同》不能履行雙方互不負違約責任,當事人雙方可以請求解除《商品房買賣合同》,開發(fā)商應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還購房人。但如是因為買、賣雙方作為或者不作為的行為導致銀行按揭不能,則需要由責任人承擔其相應的違約責任,如購房人不提供或提供虛假的申貸資料,開發(fā)商拒不承擔銀行要求的保證擔保責任等。
。4)按揭付款方式后續(xù)法律問題
A.因商品房買賣合同被確認為無效或者被撤銷、解除,致使按揭貸款的目的無法實現(xiàn),買賣雙方及銀行均有權解除按揭貸款合同,開發(fā)商應將所收款項分別退還給購房人和銀行;
B.開發(fā)商作為擔保人為購房人按揭貸款提供保證擔保的方式有兩種:一是階段性保證擔保,即開發(fā)商提供保證擔保的保證期間為按揭貸款合同簽訂之日起至購房人獲得分戶產(chǎn)權證并將其房屋所有權辦理他項權利登記之日止;二是全程保證擔保,即開發(fā)商在購房人向銀行償還全部貸款本息之前均需承擔保證擔保責任。按最高院司法解釋的規(guī)定,購房人未按照按揭貸款合同的約定償還貸款,但是已經(jīng)取得房屋權屬證書并與銀行辦理了商品房抵押登記手續(xù),銀行如起訴購房人要求償還貸款本息或主張房屋優(yōu)先受償?shù),不應當追加開發(fā)商為共同被告,開發(fā)商提供全程擔保的除外。如果銀行起訴時買賣人與銀行尚未完善抵押登記手續(xù),則開發(fā)商無論是提供哪種方式的保證擔保都會被列為共同被告。
開發(fā)商盡早為購房人辦理分戶權證的意義不僅是履行自身《商品房買賣合同》所約定的義務,還具備解除自身擔保法律風險的功能和作用。從近年法院受理的案件類型分析,按揭購房人逾期付款違約糾紛已成為一類主要民事糾紛,即每個樓盤都存在著一定比例的按揭購房人逾期不歸還銀行貸款的風險隱患,開發(fā)商如不重視此類糾紛的預防和風險防范,將造成不必要的經(jīng)濟損失。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
。1)逾期在_____日之內,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過_____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2. _________________________________________________.
【釋義】本條是對購房人逾期違約金責任進行約定的條款
本條款提示點;
1、逾期付款違約責任分析
逾期付款是買賣合同中的一種典型違約行為,逾期付款未達一定期間,構成根本違約。構成一般違約的,守約方有權要求違約方履行合同并支付一定的違約金;構成根本違約的,守約方除有權單方面解除合同外,還有權要求違約方支付承擔由于終止合同所造成的相應經(jīng)濟損失。
基于一般違約與根本違約的理論依據(jù),示范文本建立了兩種相輔相成的違約責任救濟方式。
2、如何設定一般違約與根本違約的合理期間
《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十五條規(guī)定;出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內仍未履行,當事人一方請求解除合同的,應予支持,但當事人另有約定的除外。法律沒有規(guī)定或者當事人沒有約定,經(jīng)對方當事人催告后,解除權行使的合理期限為三個月。對方當事人沒有催告的,解除權應當在解除權發(fā)生之日起一年內行使,逾期不行使的,解除權消滅。
從上述司法解釋分析,基于商品房買賣合同所涉及的標的物是一項重大資產(chǎn),司法解釋的擬定者期望買、賣雙方都給予違約方相對較長期限的包容和理解,不主張權利人過快的享有單方解約權。因此,我們建議:在設定本條所規(guī)定的開發(fā)商有單方解約權的期間條款時,一般應定為3個月為宜,至少不應少于2個月,如果購房人在簽訂之后由于偶然性原因造成流動資金周轉困難而不能如期履約,購房人亦有合理期間進行調整。
3、逾期付款違約金標準的設定
《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條規(guī)定:當事人以約定的違約金過高為由請求減少的,應當以違約金超過造成的損失30%為標準適當減少;當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額。該《解釋》第十七條又規(guī)定:商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算發(fā)法,違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。
結合上述兩條司法解釋,逾期付款違約金設定的標準一般應設在下列區(qū)間內:不低于同期銀行活期存款利率標準,不高于同期銀行逾期貸款利率的130%.設定的標準如果低于或高于上述期間,都有可能導致約定的條款存在法律效力上的瑕疵。
#同期銀行貸款利率標準:
1996年5月16日前:每天萬分之三,年利率為10.95%;
1996年5月17日——1999年1月29日的每天萬分之五,年利率為18.25%;
1999年1月30——20xx年11月21日的每天萬分之四,年利率為 14.6%;
20xx年11月22日——20xx年3月16日的每天萬分之二點一,年利率為7.665%;
20xx年3月17日至今,在貸款合同中簽訂的貸款利率水平上加30%-50%.
個案分析:李小姐每月要還銀行貸款5000元,按照銀行對大多數(shù)客戶執(zhí)行的5年期
關于買賣合同2
出賣方(甲方):
身份證號碼:
購買方(乙方):
身份證號碼:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,同意達成以下一致意見:
第一條乙方購買甲方座落在景德鎮(zhèn)市路號的商品房(毛坯房)一套,建筑面積為平方米。甲方保證對出賣的房屋擁有全部產(chǎn)權并有權進行處置。
第二條房屋出售價格為人民幣萬元整,乙方應在簽訂合同時一次性付清。甲方應于乙方付款后5日內將房屋鑰匙及相關證件移交給乙方。
第三條與房屋買賣及過戶有關的.一切稅、費(包括但不限于契稅、營業(yè)稅、房屋維修基金、交易手續(xù)費、登記費、公證費及土地過戶費用等),無論法律、法規(guī)規(guī)定是由出賣方還是購買方承擔,乙方均自愿承擔,否則甲方有權退還房款收回房屋,由此給雙方造成的一切經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
第四條乙方付清購房款后,甲、乙雙方應當在15日內到景德鎮(zhèn)市房管部門辦理過戶手續(xù)。過戶手續(xù)由乙方負責辦理,甲方予以配合。
第五條甲方已經(jīng)交納的房屋維修基金元、水電煤氣立戶費元,乙方應當與購房款同時支付給甲方。
第六條本合同經(jīng)雙方簽字后立即生效。
第七條本合同一式四份。甲、乙雙方各執(zhí)一份,其余交有關部門備案。
第八條本合同如有未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
簽訂合同日期:年月日
關于買賣合同3
甲方:
乙方:
上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經(jīng)自愿協(xié)商訂立下列條款,以便共同履行:
1. 甲方向乙方購買垂直發(fā)泡機組壹臺,設備單價金額為現(xiàn)金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整
2. 設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環(huán)攪拌)小料罐三個, 聚醚攪粉罐一個.(水冷機,空壓機甲方自備).
3. 主機尺寸:長4.5米*寬4米*9米.內直徑為1600MM
4. 甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的'施工.
5. 付款方式為自合同生效起首付定金叁萬,機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.
6. 機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節(jié)放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,
7. 機臺運送由甲方負責車費, 乙方裝車, 甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.
8. 甲方負責整套設備的安裝,調試.經(jīng)調試后設備正常運轉交付乙方使用.
9. 乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故
障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內.
10. 因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現(xiàn)行仲裁規(guī)則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.
11. 本合同一式四份, 甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.
甲方簽字: 乙方簽字: 甲方地址: 乙方地址: 電話:電話:
簽訂日期:
關于買賣合同4
出售方:
身份證號:
購買方:
身份證號:
第一條:甲方將民和鎮(zhèn)云橋村委會大路吳家村女置用地房屋出售給乙方。
第二條:乙方自愿購買商住樓第壹單元第捌樓頂層第壹套。編號為801室(樓層從8米通道算起為第一單元),車庫不計算樓層。
第三條:甲、乙雙方同意乙方所購上述商住樓面積約135平方米,總金額為人民幣貳拾陸萬元整(小寫:260000元),含水電開戶費,其中包括該房屋現(xiàn)在所用裝飾費用,從20xx年5月3日以后產(chǎn)生裝修費用由乙方負責。
第四條:付款方式:簽訂合同時乙方付一次性付清貳拾陸萬元整(小寫:260000元)。
第五條:合同期內房屋價格一次性定價,不相應調整。收款以甲方收條為憑證。
第六條:乙方按約如數(shù)交付房款,未交清房款,甲方有權賣給他人。未交清房款乙方不可強行進房裝修,嚴禁自行改造和破壞房屋的主體結構進行裝修如有違反造成后果,乙方必須承擔一切責任。
第七條:乙方交清房款后,甲方根據(jù)云橋村委會、付家、楊家、章家、萬家等村統(tǒng)一到房產(chǎn)部門辦理房屋產(chǎn)權手續(xù),其分證費用由乙方承擔(含房屋銷售不動產(chǎn)稅、契稅和房屋維修基金等)。甲方幫乙方辦理產(chǎn)權證時,乙方必須交納辦產(chǎn)權證的費用付給甲方。產(chǎn)權證面積可誤差2-5平方米。
第八條:該房屋頂層墻體裂縫等漏雨現(xiàn)象由乙方自行維修解決、乙方不能找甲方的.麻煩。
第九條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效,并產(chǎn)生法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
關于買賣合同5
賣方:(以下簡稱甲方)_________
買方:(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議,共同遵照執(zhí)行:
第一條:乙方購買甲方機動車一輛:
車牌號碼:_________
顏色:紅色
型號:_________
發(fā)動機號碼:_________
識別代號:
第二條:乙方向甲方支付車款人民幣拾壹萬元整(包含保險費在內:20____年7月3日到20____年7月2日,總額為14150.69)。
第三條:付款方式和期限:本合同生效當日付清金額拾壹萬元整。
第四條:甲方在收到乙方車款之日,交付車輛及隨車工具一并轉讓給乙方,甲方購買車輛的保險也轉讓給乙方。
第五條:辦理過戶所需費用由甲乙雙方共同承擔。
第六條:甲方應交付給乙方該車的有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條:甲方應保證交付前該車的維護正常,手續(xù)完整。在20______年__月__日前因該車引起或發(fā)生的債權債務、車禍事故的法律責任、經(jīng)濟責任由甲方完全承擔。在20______年__月__日后因該車引起或發(fā)生的債權債務、車禍事故的.法律責任、經(jīng)濟責任概由乙方完全承擔。
第八條:甲方與乙方有優(yōu)先為裝貨協(xié)議,帶貨費用如下:70元/立方(按紙箱規(guī)格計算)、17元/件、2600元/單趟(如油價上漲,貨價相應增加燃油附加費)。運輸途中,乙方必須保證甲方的物品完好無缺,不能造成甲方紙箱踩壓、污漬、損壞、丟失、淋濕等。甲方提前2天通知
乙方司機,如乙方無法在規(guī)定時間內跑車,應在2天前回復甲方,甲方有權請別的車輛。
第九條:如乙方帶貨到目的地,要等柜下貨,甲方要補一定費用。
第十條:本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。
甲方:_________
乙方:_________
關于買賣合同6
供方:
需方:
按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,本著平等互利,協(xié)商一 致的原則。為明確雙方的權利、義務和責任,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽定本合同,以便共同遵照執(zhí)行。
一、 標的、數(shù)量、價款: 消防器材供應 該合同單價為貨到需方施工工地后結算價格,含材料、運輸、上、下車費、包裝、稅等全部費用。 該合同數(shù)量為計劃數(shù)量,雙方按實際收貨數(shù)量結算為準。
二、質量標準:
1、嚴格按需方要求規(guī)格、型號生產(chǎn)供應,質量符合國家現(xiàn)行GB14561-20、GB3445-93等質量要求及國家有關消防規(guī)范,并負責其產(chǎn)品通過當?shù)叵啦块T驗收。產(chǎn)品質量等級為優(yōu)等品。
2、供方送貨時應按上述要求提供產(chǎn)品檢驗報告及合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準用證等全套軟件資料,作為質量檢測依據(jù)之一。供方負責其產(chǎn)品通過當?shù)叵啦块T驗收合格。
三、損耗 損耗由供方承擔。
四、交貨地點、運輸方式及到達費用負擔:
1、 交貨地點: 需方委托收貨人:
2、運輸方式及到達費用負擔:由供方負責運到需方指定的施工場地,運費、上下車費由供方承擔。
五、 產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收 供方負責按國家有關規(guī)定包裝運輸。
六、產(chǎn)品的交貨期限: 供方必須保證產(chǎn)品供貨日期及質量,從________年____月____日起開始供貨,供方嚴格按需方通知分批送貨。
七、貨款結算方式:不付預付款,全部貨到需方工地初驗合格七個工作日付給實際總貨款的70%,整體工程竣工公安消防支隊驗收合格經(jīng)需方審核后7個工作日內再付25%,留5%質保金,質保期滿經(jīng)需方確認無質量問題,結清質保金。
八、驗收方法:
1、供方送貨時必須提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品準用證等全套軟件資料。
2、貨到工地,供需雙方按約定質量標準和要求共同初驗,若使用后發(fā)現(xiàn)質量問題,由供方賠償一切損失并承擔相關經(jīng)濟、法律責任。
3、驗收標準,按本合同第二條產(chǎn)品質量要求驗收。
4、需方工地驗收代表:趙xx、任x
5、驗收或使用后發(fā)生質量糾紛,由質量技術監(jiān)督管理局鑒定,按鑒定結果處理。
九、質保
1、質保期:自整體工程竣工消防驗收合格后需方在最終驗收合格的文件上簽字次日起________年時間。在質保期內,若因供方產(chǎn)品質量不符合約定標準,應由供方自費拆除并安裝優(yōu)級產(chǎn)品,并承擔給需方造成的一切損失。
2、質保金額和支付辦法:按合同總價的5%作質保金,質保期滿經(jīng)需方確認無質量問題后____日內付清質保金。
3、質保金不計利息,供方賠償義務不受質保金額的限制。
十、違約責任
1、 供需雙方未履行以上條款,均視為違約。
2、供方不能交貨,按總貨款的5%償付需方違約金,并退還已收需方貨款本息。
3、供方逾期交貨的,按貨款總額每日千分之二向需方償付違約金,并承擔需方因此所受損失費用。
4、若供方所交產(chǎn)品規(guī)格、型號、質量不符合同規(guī)定,由供方自費調換符合合同約定的產(chǎn)品,因此造成的'逾期按逾期交貨處理,供方不更換的按不能交貨處理。
5、需方無故中途退貨應向供方償付退貨總貨款5%的違約金,但供方收取的貨款本息應在____日內返還需方。
十一、合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙 方均同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、合同的生效與終止 本合同一式六份,供方二份,需方四份,經(jīng)雙方法人及法定代表人簽字蓋章后生效,保修期滿結清合同價款后自然終止。
十三、本合同未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議為準,均具有同等法律效力。
供 方
單位地址:
法定代表人:
經(jīng)辦人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
簽約地點:
簽約時間:
需 方
單位地址:
負責人:
經(jīng)辦人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
________年____月日
關于買賣合同7
上訴人:于某,女,xxx年7月28日生,漢族,##軟件有限公司工程師,住##市##區(qū)##鎮(zhèn)6號樓4單元602號
被上訴人:蔡某,男,1xxx年5月5日生,漢族,北京##醫(yī)療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區(qū)##鎮(zhèn)##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案,不服昌平區(qū)(xxx1)昌民初字第##號判決書,現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據(jù)不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發(fā)回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節(jié)約定。xxx0年8月21日上訴人通過鑫尊置業(yè)居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同,簽訂合同時,上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目,得到肯定的答復是,賣方只有一套房產(chǎn),并滿五年,不存在個人所得稅,并且居間公司經(jīng)紀人國紅吉親筆列出清單(證據(jù)四),及上訴人對國紅吉做的錄音證據(jù)三,以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發(fā)生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據(jù)足以讓買受人相信,買賣合同中時產(chǎn)生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達,也是買賣雙方關于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關于稅、費相關規(guī)定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止合同出現(xiàn)歧義,如果關于“個人所得稅”真的如被上訴人所言,應該有上訴人繳納,那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據(jù)的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,上訴人違約日期應該從xxx0年10月26日起算至xxx1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,上訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,xxx1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續(xù)時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,并借口上廁所,離開過戶大廳,后始終沒有出現(xiàn),當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,并曾到中介店找中介協(xié)商,中介說賣方應當簽字,不應該產(chǎn)生個稅,另外簽署合同時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方?jīng)]有同意支付個人所得稅。xxx1年11月11日賣方在明知買方已經(jīng)交付一半購房款,并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實,采取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發(fā)矛盾后,賣方不是采取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意,蒙騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思,且沒有認真分析研究合同約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現(xiàn)了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據(jù)不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協(xié)議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據(jù)在案佐證。我們認為,這些證據(jù)并不能證明上訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務,并完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩余50%尾款也通過資金監(jiān)管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,上訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產(chǎn)生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據(jù)不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據(jù)不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規(guī)定是錯誤的,上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由于被上訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在上訴人。同時關于律師費一節(jié),一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據(jù)本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償?shù)穆蓭熧M不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被上訴人主張的.債權是多少,我們在判決書中并沒有看到,實際也不存在有債權的事實,xxx1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被上訴人的代理人已經(jīng)明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關系,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被上訴人并沒有發(fā)生,是事后補證的,應屬無效證據(jù),這點從一審xxx1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數(shù)第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據(jù)。律師費的訴訟,我們認為也是被上訴人和律師合伙串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后,在一審判決書第二頁第二面倒數(shù)第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了?梢姳驹搰烂C的判決書,從認定事實、證據(jù)采信、到適用法律到判決書的表述都出現(xiàn)了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執(zhí)法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發(fā)回重審,一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴人
年 月 日
關于買賣合同8
設備轉讓方:____________(甲方)
身份證號碼:____________設備接收方:____________(乙方)
身份證號碼:____________現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方共同商定達成如下協(xié)議:
。1)因甲方設備多余,現(xiàn)轉讓臺給乙方,工作小時,出廠編號為,經(jīng)乙方負責人及技術人員現(xiàn)場看機試機后,甲乙雙方達成協(xié)商價為人民幣:___________________,大寫()。乙方本著互相信任的情況下預付現(xiàn)金人民幣:_______________。于年____月____日將貨提走。
。2)甲方出售該設備提供該機;出廠合格證、購機發(fā)票、進口設備提供進口報關單等有效證件備注:
。3)如該機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
。4)如合格證、購機發(fā)票或者進口報關單丟失,需在當?shù)毓矙C關或者派出所開據(jù)證明:證明該設備屬甲方所有。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟糾紛,產(chǎn)權問題將與乙方無關。
(5)甲方若購機時在XX按揭款未繳納完,私自出售給乙方后,XX要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責,如出售給乙方后,是甲方的原因,比如,甲方尾款未付清造成G衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機后所造成的'任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清余款,該機產(chǎn)權屬乙方所有。
(7)為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復印件附合同上。
。8)此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字按手印后立即生效。
(9)如該設備屬于兩人合伙制經(jīng)營或多人合伙制經(jīng)營,需所有人共同簽字,按手印生效。
。10)甲方____________收款帳號:____________乙方____________轉款帳號:____________甲方姓名:____________
乙方姓名:____________電話:____________
電話:____________單位:____________簽定日期:____________
________年____月____日
關于買賣合同9
甲方:福州駿杰貿易有限公司
乙方:_______
甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約,甲、乙雙方必需遵照執(zhí)行。
一、供貨條件:
甲方為乙方提供0#柴油,供貨價為6700元。雙方協(xié)商后,由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動(發(fā)改委統(tǒng)一價格變動),按發(fā)改委的調整而增減。
二、供貨方式:
在甲方的貨物到達之前,乙方有權重新修定貨物的'數(shù)量;甲方必須將貨物送到乙方指定地點并負責裝卸;甲乙雙方共同驗收貨物;甲方必須嚴格遵守乙方的驗收貨物的各種規(guī)定,按實際過甲方供貨必須準時、保質、保量;甲方所送物品,經(jīng)乙方收貨人員驗收后,以實際收貨數(shù)量簽定協(xié)議前,甲乙雙方需提供有效的營業(yè)執(zhí)照,稅務登記磅重量驗收;開收貨單,甲方不得由異議;證等復印件;
三、付款方式
1、甲方提供第一批貨款叁萬元,作為合同履約保證金,甲方在第二批進油驗收合格后,乙方以現(xiàn)金或轉帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。
2、甲方根據(jù)乙方的要求提供相關的收據(jù)或發(fā)票作為收款收據(jù)。
四、操作流程:
1、甲方提供貨物若出現(xiàn)短斤缺兩,規(guī)格不符、品質不合格、甲方必須無條件接收乙方退貨,并在乙方規(guī)定時間內給予補足貨物,由此所造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔;
2、甲方送貨不準時或未經(jīng)乙方同意停止供貨,乙方有權終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方,甲方有義務乙方付款不準時,甲方有權要求乙方每天支付1‰的滯納合作關系或從其他渠道進貨,并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為;金,以作補償。
五、合約終止、變更:
1、甲、乙雙方任一方需終止協(xié)議必須提前15日書面通知對方,經(jīng)雙方確認后方可生效,否則將視為違約。
2、經(jīng)雙方協(xié)商而中途解除協(xié)議,乙方應根據(jù)本協(xié)議按時與甲方核對貨款,按時支付,不得惡意欠款;
3、本合同未盡之事宜雙方協(xié)商后,簽署補充協(xié)議;
六、本協(xié)議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效,具有法律同等效應。
七、本協(xié)議期限暫定叁個月,自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意,可延續(xù)合同。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):______ 乙方(蓋章):______
授權代表(簽字):______ 授權代表(簽字):______
電話:______ 電話:_______
地址:_____ 地址:_____
簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日
關于買賣合同10
賣方(以下簡稱“甲方”):
買方(以下簡稱“乙方”):
中介方(以下簡稱“丙方”):
根據(jù)《民法典》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙、丙方在真實、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方向乙方出售地下停車位的相關事項,達成如下協(xié)議:
一、標的本次轉讓的車位位于,停車位編號為2-093號地下停車位,車位面積以現(xiàn)有的面積為準。該車位為劃線分隔,無隔斷墻、無封閉,并由小區(qū)開發(fā)商劃好車位分隔線;甲方保證對以上車位享有合法的所有權,甲方確保上述車位產(chǎn)權清晰,沒有經(jīng)濟和民事糾紛。
二、使用期限甲方同意將上述車位所有權轉讓給乙方,乙方享有與該車位土地證同等年限的所有權;轉讓期限自本協(xié)議生效之日起至該小區(qū)地下停車位土地使用權期限屆滿時止,若國家法律政策對地下車位使用權年限作出具體規(guī)定,乙方所享有的.地下車庫使用年限按國家法律政策的規(guī)定處理。
三、付款方式及責任
1、本協(xié)議所指本宗車位轉讓金總價款為人民幣元(大寫:元整),乙方付款方式為一次性付清全款,乙方于本協(xié)議簽訂時向甲方付清全部車位轉讓金。(此價格中不包含汽車車位的物業(yè)管理服務費,轉讓后的物管費由乙方承擔,該筆費用以該小區(qū)物管確認金額為準)
2、甲方收到乙方車位轉讓金后,原小區(qū)開發(fā)商向甲方轉讓該車位而來的相關權益(占有、使用、收益、處分的權利)已經(jīng)全部轉移到乙方,甲方無權另行處置該車庫。
3、轉讓后,甲方須到小區(qū)所在的物業(yè)公司繳清買賣之前的物業(yè)管理費用。
4、乙方使用該停車位,須服從和遵守小區(qū)所在物業(yè)公司的統(tǒng)一管理,并交納相應的車位物業(yè)管理服務費用。
四、違約責任
1、自本協(xié)議簽訂之日起,甲、乙雙方必須遵守本協(xié)議所規(guī)定的內容,如甲方違約(即價格變動或收回車位),則按違約時該車位的市場價雙倍賠償乙方,如乙方違約(即不購買上述車位),甲方無條件收回車位,乙方所交款項不予退還。
五、中介費用
1、本協(xié)議簽訂當日,乙方需方丙方支付3%的中介服務費用即:為人民幣元(大寫:元整)。
六、生效條件本合同一式叁份,甲、乙、丙叁方各執(zhí)壹份,均具有同等效力,合同自簽署之日起生效。甲、乙雙方對本協(xié)議未盡事項應協(xié)商解決,發(fā)生爭議由甲方所在地基層人民法院管轄。本協(xié)議自甲、乙雙方簽字后生效,合同附件與本協(xié)議具有同等法律效力。附:
一、雙方的有效身份證復印件;
二、車庫明細圖的有效復印件;
三、原車位相關資料(合同或協(xié)議,票據(jù),物業(yè)手續(xù)等)
原件甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
丙方簽章:
簽約日期:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話
關于買賣合同11
賣方:(以下簡稱甲方):
居民身份證號碼:
地址:
買方(以下簡稱乙方):
居民身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的原則,就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)房屋宅基地所有權人同意,達成如下協(xié)議:
第一條 房屋的基本情況
現(xiàn)甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在吉林省長春市雙陽區(qū)長嶺鄉(xiāng)雙頂村九社。并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋始建于***年,房屋結構為**結構,建筑面積**平方米(其中實際建筑面積**平方米)。
第二條 價格
雙方議定上述房產(chǎn)總價款為人民幣,大寫***,即人民幣小寫**元。
第三條 付款方式及期限
1、乙方應在本合同生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款(人民幣***元),由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲
方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據(jù)或收款證明。
2、其他付款方式:
第四條 交付期限
甲方應于購房款到賬之日起**日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關系自動轉為乙方,由乙方負責收租。
第五條 乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的'期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,合同繼續(xù)履行。
第七條 關于合法、權屬的約定
甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚,并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。合同生效后,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產(chǎn)合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十條 本合同之附件均為本合同不可分割部分,具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協(xié)議復印件
第十一條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。第十三條 合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,協(xié)商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴
甲方簽名(簽章):
乙方簽名(簽章):
中間人簽名(簽章):
關于買賣合同12
依據(jù)我國《合同法》及業(yè)務實踐,下列內容在一份二手房買賣合同中是必不可少的:
一、當事人的名稱或姓名、住所
這里主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯(lián)系辦法等,以免出現(xiàn)欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產(chǎn)、是否夫妻共同財產(chǎn)或家庭共同財產(chǎn)。
二、標的
本合同的標的,就是雙方欲進行買賣的二手房,這是本合同的關鍵,一定要明確約定。這里應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產(chǎn)權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業(yè)管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
三、價款
這里也是很主要的內容,主要寫明總價款;付款方式;付款條件;如何申請按揭貸款;定金;尾款等。
四、履行期限、地點、方式
這里主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續(xù)的過程;配合與協(xié)調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
五、違約責任
這里主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什么情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的'選擇適用問題。
六、解決爭議的方式
這里主要約定解決爭議是采用仲裁方式還是訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規(guī)定寫清明確的條款。
七、合同生效條款
雙方在此約定合同生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當?shù)刈钃蠗l件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消合同的條件;合同無效或被撤消后,財產(chǎn)如何進行返還。
八、合同中止、終止或解除條款
按照《合同法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規(guī)定,合同當事人可以中止、終止或解除房屋買賣合同。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協(xié)助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;合同中止、終止或解除后,財產(chǎn)如何進行返還。
九、合同的變更與轉讓
在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
十、附件
在此說明本合同有哪些附件;附件的效力等。
目前國家尚未出臺二手房買賣的格式合同,一般的二手房買賣合同都是由當事人自己協(xié)商議定。我們知道,與房地產(chǎn)一級市場相比較,二手房市場顯得更加小規(guī)模、零散、隨意、交易主體多樣、情形復雜、風險大,正因為如此,買賣雙方當事人在議定合同時,就必須極為謹慎,方能較好減少漏洞與風險,從而最大限度地維護自己的權益。
依據(jù)我國《合同法》及業(yè)務實踐,下列內容在一份二手房買賣合同中是必不可少的:
一、當事人的名稱或姓名、住所
這里主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯(lián)系辦法等,以免出現(xiàn)欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產(chǎn)、是否夫妻共同財產(chǎn)或家庭共同財產(chǎn)。
關于買賣合同13
在二手房合同中,下列內容必不可少。
(1)當事人的名稱或姓名、住所。應寫明是否共有財產(chǎn)、是否夫妻共同財產(chǎn)或家庭共同財產(chǎn)。
(2)標的。應寫明房屋的位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施等情況;同時,還要寫明房屋產(chǎn)權歸屬;原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業(yè)管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
(3)價款。寫明總價款;付款方式;條件;如何申請貸款;定金;尾款等。
(4)履行期限、地點、方式。寫明交房時間;條件;辦理相關手續(xù)的過程;配合與協(xié)調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、萁他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
(5)違約責任。應說明哪些屬于違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什么情況下可以免除責任;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。
(6)解決爭議的方式。約定解決爭議是采用仲裁方式或訴訟方式。如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國仲裁法的規(guī)定寫明條款。
(7)合同生效條款。雙方約定合同生效時間,生效或失效條件;當事人要求變更或撤銷合同的條件;合同無效或被撤銷后,財產(chǎn)如何進行返還。
(8)合同中止、終止或解除條款。要明確約定合同中止、終止或解除的'條件;應履行的通知、協(xié)議、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;合同中止、終止或解除后,財產(chǎn)如何進行返還。
(9)合同的變更與轉讓。約定合同變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
(10)附件。說明合同有哪些附件;附件的效力等。
關于買賣合同14
1.本合同文本為簽約使用文本。簽約之前,當事人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,可向當?shù)胤康禺a(chǎn)行政管理部門或省建設廳政策法規(guī)處(0851-5952717)咨詢。
2.本合同所稱存量房,是指已被購買或自建并取得所有權證書的房屋。
3.本合,同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優(yōu)先。
4.本合同文本[ ]中選擇內容,由買賣雙方協(xié)商確定后在空格部位填寫。
5.本合同相關條款后的空白行,供雙方自行約定或補充約定。
對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定的,應在空白行劃斜線,以示刪除,未刪除的印刷文字視為雙方同意內容。
6.在合同簽訂前,出賣人應當向買受人出示所售房屋的有關證書、證明文件(原件)等資料。
出賣人:____________________________________________________________(以下簡稱甲方)
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]:_____________________________________________________
住址:________________________________________聯(lián)系電話:_________________________
委托代理人:__________________________________聯(lián)系電話:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]:_____________________________________________________
買受人:___________________________________________________________(以下簡稱乙方)
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]:_____________________________________________________
住址:________________________________________聯(lián)系電話:_________________________
委托代理人:__________________________________聯(lián)系電話:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照號]:_____________________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、 《城市房地產(chǎn)轉讓管理規(guī)定》之規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,訂立本合同:
第一條房屋的基本情況
甲方自愿將其所有的座落于__________市__________區(qū)__________路(街\巷)__________號__________棟______單元__________層__________號的房屋出售給乙方,該房屋的《房屋所有權證》證號為____________(《房地產(chǎn)交易市場準入證》證號為__________),房屋建筑面積__________平方米,屬__________結構,用途為__________,乙方已對該房屋狀況作了了解,愿意購買該房。
第二條土地使用權情況
該房屋的土地宗地號為__________,土地使用權初始取得方式為__________[出讓][劃撥], 《土地使用證》證號為__________,使用面積為__________平方米,土地使用年限自__________至__________止。
第三條計價方式及成交價格
甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為:按。__________[套][建筑面積]計算,單價為每平方米人民幣__________元;房屋總價款為人民幣大寫____________________元(¥____________________元)。
第四條,付款方式及付款期限
甲、乙雙方約定付款方式為:
。ㄒ唬┮淮涡愿犊睿阂曳綉赺______________前將購房款人民幣大寫________元(¥____________________元)一次性支付給甲方。
。ǘ┓制诟犊睿阂曳綉赺______預付購房款人民幣大寫_____________元(¥____________________元)給甲方,并于__________支付購房款人民幣大寫__________元(¥__________元)給甲方,余款于__________結清。
。ㄈ┢渌绞剑篲_______________________________________________________________________。
第五條甲方的.義務
。ㄒ唬┘追綉WC所提供的上述房屋的權屬證書及相關證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供的不是真證件,乙方有權解除合同,甲方應退還乙方全部已付款,并按已付款的__________%支付違約金;給乙方造成損失的,并應支付相應的賠償金。
。ǘ┘追讲坏脤ο铝蟹课葸M行交易:
。1)司法機關、行政機關依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產(chǎn)權利的;
。2)依法收回土地使用權的;
。3)共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的;
。4)權屬有爭議的;
(5)未依法登記領取權屬證書的;
(6)未經(jīng)抵押權人同意,轉讓或者出租抵押房地產(chǎn)的:
(7)法律、行政法規(guī)禁止轉讓的其他情形。
如出售的房屋有產(chǎn)權糾紛或債務糾紛,由甲方負責處理并承擔相應責任。如出售的房屋有設定抵押、出租等情況,甲方應告知乙方,并自行約定解決。如因甲方原因不能實現(xiàn)本合同目的,乙方有權解除本合同,甲方應按已付款的____%支付違約金給乙方。
(三)甲方在辦理房屋產(chǎn)權轉移登記申請時,應按房地產(chǎn)行政管理部門的規(guī)定提供相關證明文件及資料。
(四)如甲方房屋附屬設施(包括煤氣、水管、電線等)老化,存在安全隱患,甲方應在房屋交易前將情況如實告知乙方。
第六條房屋交付使用時間
甲方應于______年______月______日前將上述房屋交付給乙方使用,房屋附屬設施及室內裝飾等(詳見附件二)一并交付。
第七條甲方逾期交房的違約責任
如甲方不能按期交付房屋,每逾期一日,甲方應按日向乙方支付已交付房款萬分之______的違約金;逾期超過______日的,乙方有權解除合同。乙方解除合同時,甲方應在接到解除合同通知之日起___日內退還全部已付款,并按已付款的______%向乙方支付違約金。
第八條乙方逾期付款的違約責任
如乙方不能按期向甲方支付購房款,每逾期一日,乙方應按日向甲方支付逾期應付款萬分之______的違約金;逾期超過______日的,甲方有權解除合同,乙方應按累計應付款的______%向甲方支付違約金。
第九條房屋產(chǎn)權轉移登記
甲、乙雙方應當在本合同簽訂之日起______日(不得超過90日)內向房地產(chǎn)行政管理部門提出申請,并如實申報成交價格,辦理房屋轉讓登記手續(xù);如因甲方原因,導致不能在______日內辦理房屋產(chǎn)權轉移登記手續(xù)的,乙方有權解除本合同,并要求甲方退還全部已付款,并支付已付款______%的違約金及賠償損失。
第十條,房屋交易稅費及其他費用的承擔
甲、乙雙方應按國家有關房屋交易應納稅費的規(guī)定,繳納各自應當承擔的稅費。
在上述房屋______[權利轉移][交付使用]前,未支付的物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用,按本合同附件四約定支付;
在 [權利轉移][交付使用]后,使用該房屋所發(fā)生的費用,按本合同附件四約定支付。
第十一條本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方約定:
。ㄒ唬┨峤毁F陽仲裁委員會仲裁;
(二)______________________________________________________________________________;
。ㄈ_____________________________________________________________________________。
第十二條房屋平面圖、房屋四至范圍、房屋附屬設施狀況、物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
第十四條本合同一式一份,甲、乙雙方各執(zhí)--份,辦理房屋產(chǎn)權轉移登記時送房地產(chǎn)行政管理部門--份。
第十五條甲、乙雙方約定的其他事項
(一)________________________________________________________________________;
(二)________________________________________________________________________;
(三)________________________________________________________________________;
。ㄋ模_______________________________________________________________________。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
[法定代表人]: [法定代表人]:
[委托代理人]: [委托代理人]:
____________年______月______日___________年______月______日
簽于________________________ 簽于________________________
附件一:房屋平面圖及房屋四至范圍(略)
附件二:房屋附屬設施狀況及室內裝飾情況
。1)附屬設施
。2)室內裝飾
(3)其他設備
附件三:租賃、抵押和其他所有權被限制等相關情況房屋共有人意見:
同意出售上述房屋
。ê炚拢
。ê炚拢
租賃情況:
抵押情況:
其他所有權被限制情況:
附件四:物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況
除下列應由甲、乙方支付的各項費用外,在簽于________________________[權利轉移][交付使用]前未支付、未結算的費用均由甲方承擔;在簽于________________________[權利轉移][交付使用]后,使用該房屋所發(fā)生的費用均由乙方承擔。
。1)由甲方承擔的費用:
(2)由乙方承擔的費用:
關于買賣合同15
出賣人:*******************公司 (甲方) 合同編號:
買受人:*******************公司 (乙方) 簽訂地點: 太原
一:標的物 簽訂時間:2 0 1 2 年 1 月 4 日
產(chǎn)品名稱品種或者規(guī)格生產(chǎn)廠家計量 單位數(shù)量價款 單價(元/袋)總價(元)
************
合計人民幣金額(大寫):捌萬捌仟貳佰元整
二、 質量要求、技術標準、供方對質量負責的`條件和期限:質量符合國家食品衛(wèi)生標準,必須是20xx年12月以后生產(chǎn)的新產(chǎn)品。
三、 包裝標準、包裝物的提供:饅頭5公斤紙盒包裝。
四、 交貨日期及交貨地點:乙方指定地點。
五、 損耗物品數(shù)量或缺損部分由甲方10日內補齊。
六、 運輸方式及到站(港)和費用負擔:運輸費用由甲方負擔。
七、 驗收標準、方法、地點及期限: 到貨后由乙方進行抽樣檢查,檢驗標準達到合同約定單項物品質量要求,檢驗費和用品損失由甲方負責并與樣品相符。
八、 結算方式:甲方拿到乙方提供的提貨小票,太原以外地區(qū)貨到驗收合格后,無質量問題及不良反映,甲方10日內付清全款,甲方向乙方開具正規(guī)發(fā)票。
九、 違約責任:甲方逾期交貨,每逾期一日應向買方支付總貨款的5%的違約金。
十、 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決;(只能選擇一種)
1、提交————————仲裁委員會仲裁;
2、依法向太原大同臨汾鐵路運輸法院起訴。
十一 、本合同自 簽訂之日 起生效。
十二、其他約定事項:
出 賣 人
出賣人(章): 營業(yè)執(zhí)照號碼:
住所:
法定代表人: 委托代理人
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號:
稅號: 郵政編碼:買 受 人
買受人(章): 營業(yè)執(zhí)照號碼:
住所:
法定代表人: 委托代理人
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號:
稅號: 郵政編碼:
【買賣合同】相關文章:
買賣合同買賣合同08-23
售房買賣合同11-18
分期買賣合同08-01
機電買賣合同10-25
買賣合同買賣07-25
樹木的買賣合同09-08
股份買賣合同06-05
瓷磚買賣合同09-07
水泥買賣合同08-14
貿易買賣合同06-14