- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同【精選】
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,合同的地位越來越不容忽視,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編整理的承攬加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬加工合同1
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:_____________
2、數(shù)量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數(shù)量質(zhì)量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式內(nèi)用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間:______________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。3。驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預(yù)付貨款
。1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的`50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
。4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
。1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
承攬加工合同2
訂立合同雙方:
承攬方:_________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆,經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品:
品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見清單
第二條加工成品質(zhì)量要求:按定作方的工藝要求制作,(門厚45mm),加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù)。
第三條技術(shù)資料,樣塊提供辦法:
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),提出修改意見。2,承攬方對于承攬的工作,定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第四條合同總價為小寫¥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付¥40500.00,大寫肆萬零伍佰元整,安裝完畢,如油漆沒有質(zhì)量問題,驗收合格后支付余款¥2190.00,大寫貳仟壹佰玖拾元整!
附:產(chǎn)品明細(xì)表
產(chǎn)品及價目明細(xì)表
名稱
單位
數(shù)量
單價
總額
備注
子母門和對開門
套
40
480
19200
單開門
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的.以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第六條提貨的時間和地點:
提定作物期限應(yīng)當(dāng)20xx年4月16日提貨,按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,提定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第七條包裝要求:里面用保護(hù)膜包裝,外面用紙皮包裝!
第八條違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金,為總金額的5%;
5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
本合同自20xx年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式貳份,雙方各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
_____年_______月______日簽訂
承攬加工合同3
訂做方(以下簡稱需方):____________
承攬方(以下簡稱供方):____________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《_____》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:__________________
規(guī)格:__________________
數(shù)量:__________________
單位:__________________
重量(噸):__________________
單價元/噸:__________________
價款(元):____________________________________
備注:__________________
總計:__________________
總金額:(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
三、質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標(biāo)的.物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交_____委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:____________承攬方:____________
單位:____________單位:____________
法定代理人:____________法定代理人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶行:____________戶名:____________
帳號:____________卡號:____________
郵編:____________郵編:____________
簽訂時間:____________
承攬加工合同4
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場,再付總貨款的'%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù),只收取材料成本費用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同5
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的`,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________ 定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:___________________ 簽訂地點:___________________
承攬加工合同6
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認(rèn)
一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準(zhǔn)則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:
訂單中另行確認(rèn);
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn),并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達(dá)成,并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔(dān)費用補足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的`原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個工作日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認(rèn)后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品,乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì),必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣,進(jìn)行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔(dān)。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明,質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn),如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔(dān)。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預(yù)付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內(nèi),甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認(rèn)運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如逾期提貨,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免除承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關(guān),乙方均不認(rèn)可,甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
承攬加工合同7
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進(jìn)行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的.,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
承攬加工合同8
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準(zhǔn)
3、項目內(nèi)容:乙方根據(jù)甲方要求,獨立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目,期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料,包質(zhì)量包安全,負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計強度的'要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé),如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé),因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中,若發(fā)生爭議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同9
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量(約)
M2
單價
(元)
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內(nèi)白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括:窗型設(shè)計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計,最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》(JGJ/103-96)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產(chǎn)品保護(hù)
門窗進(jìn)入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)(外包裝由乙方負(fù)責(zé))。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調(diào),保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的`門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù),隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門窗本身質(zhì)量問題免費維修,人為造成的質(zhì)量問題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中,如果出現(xiàn)違反約定的事情時,雙方盡量通過友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補充協(xié)議,雙方均應(yīng)以書面形式確認(rèn),否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承攬加工合同10
甲方:____________________
乙方:____________________
代表:____________________
代表:____________________
甲方:中國________公司,地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:________
職務(wù):________
國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________
電話:________
電傳:________
法定代表人:________
職務(wù):________
國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方。甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費,在本合同訂立時的'________年為每套________幣________元。合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元。該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方。在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負(fù)責(zé)。甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約。
2、中華人民共和國法律。
3、在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%、
2、甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
代表:________________
代表:________________
____年____月____日
____年____月____日
承攬加工合同11
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的.復(fù)制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔(dān)。
九、運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):運輸由承攬方負(fù)責(zé),費用承攬方承擔(dān)。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間:
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
承攬加工合同12
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的.項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
承攬加工合同13
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1。向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2。向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬加工合同14
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的.損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同15
需方:
(甲方)
供方:
(乙方) 合同編號:NO(門窗)03________________________________ ________________________________
簽訂日期:年 月 日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護(hù)供需雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī),明確雙方技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證工程建設(shè)正常進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況
工程名稱:_____________________建筑結(jié)構(gòu):__________________ 工程地址:_____________________使用層次:__________________
2、建筑門窗供應(yīng)要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細(xì)地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結(jié)算和付款方式
3.2結(jié)算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。
5、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
5.1驗收標(biāo)準(zhǔn),按該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)驗收,如尚無國家標(biāo)準(zhǔn)的則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)妥善保管,并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,不得提出異議。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題,甲方應(yīng)在48小時內(nèi)向上海市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的`損失,由乙方按違約責(zé)任承擔(dān)。
6、違約責(zé)任
6.1 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔(dān)責(zé)任,并參照合同法有關(guān)條款及雙方的約定,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的 %的違約金。
6.2 如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的,應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進(jìn)行調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應(yīng)提從堆放場地,并及時做好相應(yīng)的驗收工作,如出現(xiàn)問題應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負(fù)責(zé)。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應(yīng)及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負(fù)責(zé)。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng)、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔(dān)違約責(zé)任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,上海市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方: 乙方:
單位名稱:(蓋章) 單位名稱:(蓋章)
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同03-25
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02
承攬加工合同12-18
加工承攬合同01-23
承攬加工合同[精選]07-07
服裝加工承攬合同09-10
【熱門】加工承攬合同09-23
鋼承攬加工合同03-25