- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【集錦15篇】
隨著人們法律意識的加強,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的',甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值
。常埃サ倪`約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同2
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數(shù),可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全,設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時,甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護,甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護,甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場,否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對于乙方工程質(zhì)量不合格的.部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計,甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外,設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
加工承攬合同3
定做方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為:東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內(nèi)容:(含稅)
。1)、主構(gòu)件:角鋼桁架
材質(zhì):Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸
。2)、主構(gòu)件:吊車梁、鋼軌吊
材質(zhì):Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸
。3)、主構(gòu)件:鋼柱、鋼梁
材質(zhì):Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸
以上單價所有構(gòu)件均進行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵沖貨款,)
3、結(jié)算方式:按照實際工程量結(jié)算。(每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品,所有鋼材的.厚度應(yīng)達到國家標(biāo)準(zhǔn)。
3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計材質(zhì)要求。
4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:湖北團風(fēng)鴻路工廠。
2、發(fā)貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認(rèn)真加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負(fù)責(zé)組織運輸。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運,要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,甲方需保證構(gòu)件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
委托代理人:賬號:
聯(lián)系方式:委托代理人:
日期:日期:
加工承攬合同4
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的'損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年月日
加工承攬合同5
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等,按照雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴(yán)格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質(zhì)密度為,環(huán)保等級為
。
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后
日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
2.預(yù)付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內(nèi),先預(yù)付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計:
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結(jié)算。付款方式:滿5萬結(jié)一次。
第六條驗收:
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收,并將結(jié)果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當(dāng)收取一定的保管費用。
2.如有質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負(fù)責(zé),運費由方承擔(dān);搬運費由_____方承擔(dān),產(chǎn)品安裝由方負(fù)責(zé);
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的`現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時,所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約,則雙倍返還預(yù)付款;
2.甲方違,則不退還預(yù)付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款,乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產(chǎn)品,直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
加工承攬合同6
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
。1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的'通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
。ㄈ纾1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同7
合同編號:
甲方(定作方):______公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:
1、品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
2、規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
3、數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
4、備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
1、合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2、付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制)
3、付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
1、質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3、以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
6、得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;
7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進行驗收)
2、驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
5、驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6、對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權(quán)要求退還。
7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔(dān)。
第七條交(提)定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
。1)自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
(2)自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
2、雙方約定由乙方送交定作物
。1)送交定作物的時間:(如選擇了1,則在空格處劃線)
。2)送交定作物的地點:(如選擇了1,則在空格處劃線)
。3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
。4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
1、包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
2、費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))
第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
1、定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
2、運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預(yù)付款
1、甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
2、甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
3、甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
4、甲方向乙方交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條乙方的違約責(zé)任:
1、未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條甲方的違約責(zé)任:
1、超過合同約定日期付款,甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。14其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
1、向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
2、向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(應(yīng)詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區(qū))
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執(zhí)份。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同8
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標(biāo)的、數(shù)量、價款:
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的'或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同9
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為: 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:: 年 月 日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的'費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān)。
九、運輸及費用承擔(dān):
1、甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān)。
2、加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),運輸費用由方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
乙方:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
年 月 日
加工承攬合同10
合同編號:____________________ 簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的'主要工作應(yīng)由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條結(jié)算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同11
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
加工承攬合同12
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的.名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
加工承攬合同13
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規(guī)格___________,
3、單位___________,
4、數(shù)量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護安裝成品,屬于乙方保護不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的.,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
加工承攬合同14
合同編號:____________________
定作人:____________________
簽訂地點:____________________
承攬人:____________________
簽訂時間:_______年______月______日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交貨期限____________________
計量:____________________
工作量:____________________
報酬:____________________
項目名稱及內(nèi)容:____________________
數(shù)量:____________________
交付期限:____________________
單位:____________________
工時:____________________
單價:____________________
金額:____________________
合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:____________________
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________
第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的檢驗方法:____________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的'工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________
第八條結(jié)算方式及期限:____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
加工承攬合同15
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的.工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同01-23
承攬加工合同12-18
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同[精選]07-07
加工承攬合同03-25
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02
承攬加工合同(精選)07-17
【熱門】加工承攬合同09-23